Главная » Дтп » Договор поставки готовой продукции образец. Типовой договор поставки товара - Образцы Договоров - Типовые документы - Fayne Group Law Company. Тара, упаковка и маркировка продукции

Договор поставки готовой продукции образец. Типовой договор поставки товара - Образцы Договоров - Типовые документы - Fayne Group Law Company. Тара, упаковка и маркировка продукции

Договор поставки товара – соглашение о поставке товара в указанный срок и место. Данную разновидность договоров обычно выделяют в отдельную группу среди других . Причина состоит в том, что в подобной ситуации становится необходим особого контроля во взаимоотношениях между двумя лицами (как правило индивидуальные предприниматели), между которыми осуществляется имущественный оборот.

В статье вы можете найти стандартный договор поставки товара. Шаблон этого вида документа вы можете скачать в нижней части статьи.

Согласно данному виду договора поставщик (одна сторона) должен передать контрагенту товар, который будет использоваться в хозяйственных и предпринимательских целях. Покупатель же обязан взять указанные в договоре товары ы выплатить за него деньги.

Кто может стать поставщиком товара?

Поставщиком товара может выступать любое юридическое лицо или ИП.

Кто может стать покупателем?

Покупателем могут стать как предприниматели, так и простые граждане.

Кроме основного договора, заключаемого между продавцом (поставщиком) и покупателем, еще возможно оформление дополнительных документов, регламентирующих какие-то специфические условия (спецификации, графики платежей).

Что входит в обычный (стандартный) договор поставки товара?

Чтобы договор был действителен юридически, он должен включать существенные условия.

Существенные условия для договора поставки товара подразумевают предмет соглашения и сроки его поставки.

Что является предметом договора поставки товара?

Под предметом договора подразумевается товар. Его передают, указывая его качественные и количественные характеристики. Необходимо очень подробно выписывать наименование товара и его ассортимент (по цвету, моделям и т.д.)

Вдобавок, в бланке договора прописываются государственные стандарты и технические условия , которым обязательно должен соответствовать данный конкретный товар.

Сроком поставки считается период времени, в который поставщик (продавец) обязуется доставлять товар. Когда предполагается поставка товара отдельными партиями, целесообразно указывать и сроки для каждой партии, чтобы в будущем избегать споров по этому поводу.

Вышеупомянутые условия – это обязательная часть договора, но не единственная. Еще одним важным моментом считается указание момента перехода права собственности на предмет договора , который, в итоге, выявит ответственного в случае рисков.

Также важно обсудить порядок поставки, лицо, ответственное за транспортные расходы и место отгрузки предмета договора .

Большинство людей, заключая подобный договор, очень мало уделяют внимания зоне ответственности сторон и санкциям, которые начнут действовать при нарушении условий договора. Необходимо подробно расписать штрафные санкции, которые начнут действовать в случае нарушения договора. У обеих сторон есть возможность вписать в договор пункт о необходимости полного возмещения убытков, неважно имеются ли какие-либо другие выплаты.

Договор поставки товара заключается в соответствии с ГК РФ. Условия соглашения и поиск контрагента участники сделки выполняют сами. Но в ситуации, когда невозможна договоренность по какому-нибудь поводу, то в сил вступает положение, согласно которому, лицо, которое инициировало заключение договор (оферент), обязан добиться урегулирования спора.

Действие договора может быть приостановлено, как с согласия обеих сторон, так и в одностороннем порядке. Второй случай возможен только в ситуации, когда одна из сторон, подписавших договор, серьезно нарушила условия, указанные в документе.

Договор поставки товара (образец первой страницы)

Случаи, в которых действия поставщика считаются серьезными нарушениями

Были серьезно нарушены сроки поставки всего товара или какой-то отдельной партии.
Была осуществлена поставка товара ненадлежащего качества (с недостатками, которые невозможно устранить) или товара, который не был внесен в бланк договора.
Случаи, в которых действия покупателя признаются серьезными нарушениями:
Получатель отказывается оплачивать товар или его отдельную партию.
Получатель нарушил сроки оплаты.
Многократная невыборка товара

Если возникает одна из описанных выше ситуаций, один из участников сделки обязан поставить в известность контрагента о том, что договор поставки товара прекращает свое действие. С этого момента договор не считается действительным, если в нем не указаны конкретные сроки. Если это обоюдный отказ, то расторжение договора можно выполнить в любое время.

Видео-урок. Договор поставки товара/строительных материалов/продуктов/оборудования: что необходимо знать?

Скачать договор поставки товара. Образец заполнения

Скачивайте образцы форм для договоров поставки : ;
;
;
.

Договор поставки товаров - образец часто требуется предпринимателям для разового оформления сделки такого рода или разработки собственного типового документа. О том, как должен выглядеть грамотно составленный договор поставки, расскажем в нашем материале.

Договор поставки по ГК РФ

По ГК РФ договор поставки товара представляет собой документ, позволяющий письменно оформить сделку, по условиям которой один субъект (поставщик-предприниматель) обязан поставить качественную товарную продукцию определенного ассортимента в оговоренные сроки и по договоренной цене, другой (покупатель) — принять доставленную продукцию и оплатить ее не позднее согласованной даты.

Основным нормативным документом, определяющим законодательные условия договора на поставку, является Гражданский кодекс РФ. Рассматриваемому договору посвящен § 3 главы 30 кодекса, который содержит:

определение договора;
порядок урегулирования спорных вопросов при заключении такой сделки;
положения о периодичности поставок товарного продукта;
распорядок поставки товаров;
разъяснение условий о доставке;
положения о компенсации недопоставки товарной продукции;
правила приемки товара покупателем;
разъяснения о судьбе товарных мест, не принятых покупателем;
правила расчета за товар;
разъяснения о последствиях поставки некачественного или неукомплектованного товара;
вопросы прекращения договора.

Также на порядок оформления указанного договора распространяются правила о сделках (гл. 9 ГК РФ) и вычислении сроков (гл. 11 ГК РФ), положения о договоре (раздел 3 ГК РФ) и другие нормы гражданского законодательства.

Гражданский кодекс РФ о существенных условиях договора на поставку

Итоги

Таким образом, единой унифицированной формы договора поставки, так же как и образца этого документа, законом не предусмотрено. Однако разработка документа под каждую конкретную сделку требует следовать положениям законодательства, о которых рассказано в статье. Типовой образец договора поставки товаров скачать вы можете на нашем сайте.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, именуемую далее – Товары, на условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в установленных настоящим Договором и Спецификациях порядке, формах, размерах и сроках.

1.2. Спецификации должны содержать данные о количестве Товаров, сроках поставки, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения транспортных расходов, о размере предоплаты за Товары, а также реквизиты грузополучателей Товаров и другую необходимую информацию по согласованию Сторон.

1.3. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявок, представленных Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о возможности, объемах и сроках ее удовлетворения в течение рабочих дней с даты ее получения.

1.4. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно согласованной Спецификации, при условии выполнения Покупателем п.7.5 настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров должны соответствовать необходимым техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, указанной в Спецификации, применительно к каждому из Товаров.

2.2. Паспорт на изделие, сертификат соответствия выдается Поставщиком на каждую поставку на каждый вид Товара. Поставщик обязан предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. В Спецификации указываются ГОСТ, ТУ.

2.4. На Товар устанавливается гарантийный срок – месяцев с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем).

2.5. В случае обнаружения Покупателем (Грузополучателем) неисправности продукции в период гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление, в котором указывает характер возникшей неисправности.

2.6. Поставщик в течение календарных дней с момента получения уведомления направляет своего представителя для установления причин неисправности и наличия гарантийного случая.

2.7. Гарантийный ремонт проводится в течение месяц(ев) с момента установления наличия гарантийного случая.

2.8. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором при обнаружении неисправности продукции в течение гарантийного срока, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

3. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ

3.1. Количество и ассортимент поставляемых по настоящему Договору Товаров, а также единицы их измерения согласовываются Сторонами в соответствующей Спецификации.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар, не требующий упаковки, Поставщик отгружает без ее применения.

4.2. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Товара.

5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1 Срок поставки каждой партии (период поставки) Товаров указывается в Спецификации применительно к каждой партии Товаров. С письменного согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товаров.

5.2. Датой поставки (отгрузки) Товаров считается дата проставления штемпеля на железнодорожных накладных или товарно-транспортных накладных (печати, даты и подписи уполномоченного представителя Покупателя) о получении Товаров Покупателю (грузополучателю).

5.3. Право собственности на Товары, а также риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара Покупателю.

5.4. Товары считаются поставленными в надлежащий срок при соблюдении сроков поставки, указанных в Спецификации, а также при выполнении Покупателем п.7.5 настоящего договора.

5.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя.

5.6. Поставка Товаров осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя либо по отгрузочным реквизитам грузополучателей Товаров, указанных в Спецификации.

6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных на условиях и в соответствии с настоящим Договором.

6.2. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара повреждения тары, упаковки, нарушения пломбировки, повреждения контейнера, представитель Покупателя обязан составить акт с участием представителя Поставщика.

6.3. Принятие Товара должно быть осуществлено согласно требованиям действующего законодательства РФ.

7. ЦЕНА ТОВАРА, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товаров по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью Договора, и суммы расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем.

7.3. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок не согласован Сторонами дополнительно.

7.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации.

7.5. По соглашению Сторон допускается оплата Товара в ином порядке, установленном в Спецификации и/или предусмотренном законодательством РФ.

7.6. При возникновении встречных требований, Стороны вправе произвести их зачет.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При просрочке оплаты Товара, либо поставки Товара согласно условиям настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пени из расчета % от стоимости недопоставленной, неоплаченной продукции, за каждый день просрочки, но не более % от общей цены Договора. При этом право на их получение возникает у Стороны после выставления письменной претензии с расчетом суммы пени и признания их виновной Стороной, либо вынесения судебного решения о присуждении пени, если претензии не выставлялись или виновной Стороной признаны не были.

8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств:

8.2.1. Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.

8.2.2. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в -дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами первой Спецификации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:

по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
односторонний отказ возможен по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной;
в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.

При расторжении настоящего Договора инициативная Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о предстоящем расторжении не менее чем за календарных дней до даты расторжения настоящего Договора, за исключением, когда Покупатель не перечислил предоплату на расчетный счет Поставщика согласно п.7.5 настоящего Договора. В этом случае Поставщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Покупателю уведомление о расторжении настоящего Договора. При одностороннем расторжении Договора дополнительное соглашение о расторжении Договора составляться и подписываться не будет. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления о расторжении настоящего Договора.

9.3.В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ

10.1. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – календарных дней).

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение пяти лет.

11.2. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях в -дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.4. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и вся переписка, относящаяся к нему, теряют свою силу.

11.5. Договор и спецификации к нему, документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу, оригиналы направляются по почте в течение календарных дней с даты передачи средствами факсимильной связи.

11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.

ИНН/КПП:

Расчетный счет:

Банк:

Корреспондентский счет:

БИК:

Подпись:

Договор поставки №

г. Красноярск

«__»____________ г.

ЗАО «Организация №1», именуемое далее Поставщик, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «Организация №2», именуемое далее Покупатель, в лице Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Продукцию в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях настоящего договора.

1.2. Количество, ассортимент, качество, комплектность, цена поставляемой Продукции, сроки, условия поставки и оплата устанавливаются Сторонами договора в спецификациях, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего договора с момента их письменного согласования сторонами.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена на Продукцию договорная, устанавливается в российских рублях и фиксируется в спецификациях. Изменение цены в одностороннем порядке не допускается и должно быть согласовано Сторонами в письменной форме.

2.2. Оплата за Продукцию производится в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к настоящему договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Покупатель возмещает Поставщику расходы по транспортировке Продукции от пункта отправления до пункта назначения в размере, указанном в спецификации. Транспортные расходы, указанные в спецификации, считаются согласованными Сторонами. Возмещение иных расходов (страхование груза в период транспортировки, монтажные работы и проч.) осуществляется по соглашению Сторон и указывается в спецификации. При этом Поставщик должен представить подтверждающие документы.

2.4. Поставщик, в течение 5 календарных дней, считая со дня отгрузки Продукции, в установленном законодательством порядке выставляет Покупателю счет-фактуру вместе с товарной накладной.

2.5. По окончании календарного месяца Покупатель направляет Поставщику акт сверки расчетов за истекший месяц, который Поставщик в течение 5 календарных дней со дня получения обязан рассмотреть, подписать, скрепить круглой печатью и направить Покупателю. При несогласии с актом сверки Поставщик подписывает и направляет Покупателю в те же сроки акт сверки вместе со своими разногласиями.

2.6. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате Продукции признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.7. Покупатель вправе получать скидки и бонусы на поставляемую Продукцию в установленных Поставщиком случаях.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Продукции осуществляется в сроки, по реквизитам и транспортом, согласованными сторонами в спецификациях.

3.2. Поставщик организовывает транспортировку Продукции от станции (пункта) отправления до станции (пункта) назначения, в том числе: заказывает у перевозчика вагоны (цистерны, контейнеры, иное транспортное средство), заполняет перевозочные документы, производит расчеты с перевозчиком и сдает Продукцию перевозчику для транспортировки либо доставляет Покупателю собственным транспортом.

3.3. Обязанность Поставщика передать Продукцию считается исполненной в момент вручения Продукции Покупателю. Факт передачи Продукции Покупателю подтверждается товарной накладной (товарно-транспортной накладной).

3.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки Продукции Поставщик обязан по телефону и по факсу известить Покупателя об отгрузке Продукции.

3.5. В случае неполучения Продукции в установленный договором и спецификацией срок, и письменного уведомления (по факсу и телеграммой) грузополучателем об этом Покупателя и Поставщика, Поставщик обязан провести поиск неполученного груза, за исключением случая выборки Продукции со склада Поставщика (далее — самовывоз).

3.6. В случае самовывоза Поставщик обязан заблаговременно до окончания срока поставки письменно известить Покупателя о готовности Продукции к выборке. Покупатель обязан вывезти Продукцию в течение 15 календарных дней с момента получения письменного уведомления.

3.7. Поставщик обязан подготовить Продукцию к передаче Покупателю: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим ее сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Продукцию в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент получения Продукции от транспортной организации либо в момент получения Продукции непосредственно от Поставщика в зависимости от способа доставки. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит на Покупателя с момента перехода на последнего права собственности.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ

4.1. Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующих стандартам, техническим условиям, указанным в спецификациях.

4.2. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность Продукции от всякого рода повреждений, полной или частичной утраты при транспортировке, и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида.

4.3. Срок возврата порожней тары указывается в спецификациях (если тара является возвратной).

4.4. На тару (упаковку) Продукции должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.

5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать стандартам и техническим условиям, действующим на момент подписания спецификаций. Стороны в спецификациях могут устанавливать повышенные требования к качеству Продукции в соответствии со ст. 469 Гражданского кодекса РФ.

5.2. Качество поставляемой Продукции должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом соответствия, и гарантируется Поставщиком. Поставщик обязуется представить Покупателю копии указанных документов, а оригинал направить вместе с Продукцией. Документы предоставляются на русском языке. В случае составления документов на иностранном языке, Поставщик обязан предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык.

5.3. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с условиями договора, спецификаций и действующим законодательством.

5.4. Гарантийный срок качества на Продукцию: один год, но не менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. Более длительный гарантийный срок на Продукцию Стороны вправе установить в спецификации. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Продукции Покупателю, если иное не предусмотрено гарантийным талоном, паспортом, сертификатом качества или иными документами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

6.1. При просрочке поставки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены не поставленной в срок Продукции за каждый календарный день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств в натуре.

6.2. При недопоставке Продукции Поставщик по требованию Покупателя производит допоставку Продукции в согласованные сторонами сроки, либо по требованию Покупателя возвращает уплаченный аванс, а также возмещает убытки и уплачивает пени в соответствии с пунктом 6.1 настоящего договора.

6.3. За просрочку оплаты поставленной Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период просрочки.

6.4. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан устранить недостатки или произвести замену Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.

6.5. В случае поставки контрафактной Продукции Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан произвести замену Продукции за свой счет, а также уплатить Покупателю штраф в размере 30 % от цены Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.

6.6. В случае поставки некомплектной Продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от цены Продукции, а также по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан доукомплектовать Продукцию или заменить ее комплектной Продукцией. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены Продукции за каждый календарный день просрочки. При этом срок исполнения обязательств Покупателя по оплате некомплектной Продукции переносится соразмерно сроку доукомплектования Продукции или ее замены Поставщиком. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.

6.7. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены не поставленной Продукции. При этом Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, вызванные отказом Поставщика от исполнения обязательств. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.

6.8. В случае обнаружения некомплектности Продукции, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству, иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком Покупатель направляет Поставщику требование о направлении в указанный срок уполномоченного представителя для проведения осмотра, составления двустороннего акта, решения вопроса об устранении выявленных нарушений. Срок для направления представителя указывается Покупателем с учетом местонахождения Поставщика.

6.9. При отказе Поставщика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок Покупатель вправе составить соответствующий акт самостоятельно либо с привлечением представителя сторонней организации. В этом случае Поставщик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Покупателем некомплектности, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству и иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком.

6.10. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налогов на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета.

6.11. Все возникающие между Сторонами споры решаются путем переговоров. При не достижении соглашения все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых не несет ответственности, а именно: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также войны, военные операции, запретительные акты органов законодательной и исполнительной власти, а также другие обстоятельства, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, препятствующие выполнению сторонами обязательств по настоящему договору.

7.3. При наступлении указанных в пункте 7.2 настоящего договора обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в кратчайший срок (не позднее 14 календарных дней) известить о них другую сторону в письменном виде. Наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено справкой уполномоченных государственных органов РФ. Не извещение или несвоевременное извещение лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору.

7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения договора без возмещения убытков.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

8.2. Покупатель вправе проверять процесс организации поставки по договору, в том числе по вопросам охраны окружающей среды, при этом Стороны должны предварительно согласовать предмет и условия проверки не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты проведения такой проверки.

8.3. Поставщик обязан по письменному запросу Покупателя в течение 3-х дней предоставить сведения о наличии и квалификации должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательных требований в области охраны окружающей среды.

8.4. В ходе исполнения обязательств по настоящему договору Поставщик обязан руководствоваться Экологической политикой и значимыми экологическими аспектами Покупателя.

8.5. Покупатель обязуется проинформировать Поставщика о содержании своей Экологической политики и значимых экологических аспектах.

8.6. Настоящий договор, все изменения и дополнения, в том числе и спецификации к нему, оформляются сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа, либо обмена письмами. При этом стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц и печатей сторон с последующим обязательным обменом подлинными экземплярами по почте.

8.7. Полномочия лиц, подписывающих документы от имени сторон, должны быть подтверждены учредительными документами или доверенностью.

8.8. В случае не соблюдения одной из сторон срока направления какого-либо из документов (в том числе из указанных в п.5.2 настоящего договора), имеющего отношение к настоящему договору, другая сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору до получения соответствующих документов.

8.9. Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.10. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

8.11. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресам электронной почты [email protected] в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

8.12. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 8.11 настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.