Договор на поставку щебня образец. Типовой договор о поставках нерудных материалов
ООО ________________ в лице Генерального директора__________________, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и _______________________ в лице Генерального директора _______________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в установленном порядке Товар (далее – Товар), указанный в п. 1.2. настоящего Договора, на условиях взаимовыгодного сотрудничества.
1.2. Предметом поставки является: (ЩЕБЕНЬ , ПЕСОК), соответствующий требованиям ГОСТ, далее именуемый «Товар».
1.3. Товар поставляется партиями. Право собственности на соответствующую партию Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента отгрузки Поставщиком соответствующей партии Товара.
2. КОЛИЧЕСТВО И СРОКИ ПОСТАВКИ
2.1. Объемы отгружаемого Поставщиком Товара согласовываются сторонами дополнительно и указываются в Графике отгрузки товара, являющегося неотъемлемым Приложением к данному Договору.
2.2. В Графике отгрузки товара стороны определяют объемы отгрузки товара на весь период действия Договора с определением помесячной отгрузки товара. За 10 (десять) дней до начала календарного месяца Покупатель согласовывает с Поставщиком предварительный объем отгружаемого товара на следующий месяц, а каждую пятницу Покупатель согласовывает точный объем отгрузки на следующую неделю.
2.3. Во всех случаях обнаружения утраты или недостачи Товара Покупатель обязан сразу поставить в известность Поставщика по телефону. Норма естественного уплотнения Товара при перевозке конкретной партии не должна превышать коэффициент 1,10 от объема, согласно пункту 5.11 ГОСТа 8267-93.
2.4. Товар поставляется в сроки, согласованные Поставщиком и Покупателем, в порядке, предусмотренном п.п. 2.1. и 2.2.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Вывоз Товара осуществляется транспортом Покупателя.
3.2. По соглашению Сторон возможна доставка Товара транспортом Поставщика. При доставке Товара транспортом Поставщика Покупатель компенсирует Поставщику все затраты на доставку.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТа 8267-93.
4.2. Покупатель принявший Товар без проверки лишается права ссылаться на недостатки Товара, которые могли быть установлены при обычном способе его приемки (явные недостатки).
4.3. В случае, когда Товар поставлен с недостатками, которые делают его непригодным для обычного использования, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
Замены соответствующей части Товара в разумный срок;
Соразмерного уменьшения установленной цены на часть Товара с недостатками.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Покупатель оплачивает поставляемые товары по цене, указанной в Протоколе согласования цены, являющегося неотъемлемым Приложением к данному Договору.
5.2. Оплата Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке:
5.2.1. Покупатель производит авансовый платеж в размере 100% за поставляемый товар до начала отгрузки партии Товара путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика. Под партией товара в целях данного Договора понимается месячная отгрузка Товара, указанного в п. 1.2. настоящего Договора.
5.3. Порядок и форма оплаты могут быть изменены по соглашению Сторон и указаны дополнительным соглашением к настоящему Договору.
5.4. ОБРАЗЕЦ
Поставщик имеет право увеличить стоимость Товара, о чем извещает (по факсу, телефонограммой, либо письмом) Покупателя в срок не менее чем за 7 (семь) дней до изменения цены. Сторонами подписывается Протокол согласования цен.
5.5. В случае невозможности по какой-либо причине Покупателем принять весь объем заказанного и оплаченного Товара, на который распространяется оговоренная цена (Протокол согласования цены), то цена на выкупленный и полученный Товар может быть увеличена Поставщиком до 20% для покрытия собственных издержек на выполнение данного Договора. Остальная сумма денежных средств поступивших от Покупателя на расчетный счет Поставщика в счет оплаты объема Товара по данному Договору возвратным образом перечисляется на счет Покупателя в согласованные сторонами сроки после получения от Покупателя письма-уведомления о причинах невозможности принятия заказанного и оплаченного Товара в полном объеме.
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Поставщик обязан:
6.1.1. Своевременно поставлять Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
6.1.2. Поставлять Товар в количестве и ассортименте, согласованном сторонами в Графике отгрузки товара.
6.2. Покупатель обязан:
6.2.1. Осмотреть и принять Товар.
6.2.2. Своевременно производить оплату Товара.
6.2.3. Если Товар доставляется транспортом Поставщика, то Покупатель обязуется разгрузить машину с Товаром в течение 30 минут, в случае не исполнения данного условия Покупатель оплачивает простой машины (1000 рублей за каждый час простоя).
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. При несоблюдении Покупателем условий настоящего Договора, либо их неоднократном нарушении Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор с Покупателем.
7.3. В случае аварийной остановки цехов (цеха) по переработке щебня на предприятии, которое представляет Поставщик, настоящий Договор приостанавливает свое действие в части обязательств по отгрузке и вывозу щебня.
7.4. В случае остановки цехов (цеха) на проведение планового ремонта Поставщик обязан известить Покупателя за 10 дней до прекращения выпуска щебня.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, т.е. обстоятельств, за наступление которых ни одна из сторон не может отвечать, создающих невозможность или частичную невозможность исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, препятствующих выполнению данного Договора (пожар, землетрясение, стихийное бедствие и т.д.), сроки исполнения взаимных обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
8.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если Сторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, подтвержденного справкой соответствующего уполномоченного государственного органа, то она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
8.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения п. 6.2. настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.
8.4. В случае, если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 6 (шести) месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор, в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение возможных убытков.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный суд по подсудности. Решение арбитражного суда является окончательным и обязательным для выполнения обеими Сторонами.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2009 г.
10.2.Настоящий Договор может быть пролонгирован по соглашению Сторон. Договор считается продленным на следующий календарный год в случае, если одна из Сторон в течение 30 календарных дней до окончания действия данного Договора заявит о своем намерении о его продлении. Продление Договора оформляется Дополнительным соглашением к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимается как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.
11.2.Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
11.3.Во все, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.4.При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в течение 5 (пяти) дней.
11.5.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва ДАТА.
ООО ________________ в лице Генерального директора__________________, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и _______________________ в лице Генерального директора _______________________ , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в установленном порядке Товар (далее – Товар), указанный в п. 1.2. настоящего Договора, на условиях взаимовыгодного сотрудничества.
1.2. Предметом поставки является: (ЩЕБЕНЬ , ПЕСОК), соответствующий требованиям ГОСТ, далее именуемый «Товар».
1.3. Товар поставляется партиями. Право собственности на соответствующую партию Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента отгрузки Поставщиком соответствующей партии Товара.
2. КОЛИЧЕСТВО И СРОКИ ПОСТАВКИ
2.1. Объемы отгружаемого Поставщиком Товара согласовываются сторонами дополнительно и указываются в Графике отгрузки товара, являющегося неотъемлемым Приложением к данному Договору.
2.2. В Графике отгрузки товара стороны определяют объемы отгрузки товара на весь период действия Договора с определением помесячной отгрузки товара. За 10 (десять) дней до начала календарного месяца Покупатель согласовывает с Поставщиком предварительный объем отгружаемого товара на следующий месяц, а каждую пятницу Покупатель согласовывает точный объем отгрузки на следующую неделю.
2.3. Во всех случаях обнаружения утраты или недостачи Товара Покупатель обязан сразу поставить в известность Поставщика по телефону. Норма естественного уплотнения Товара при перевозке конкретной партии не должна превышать коэффициент 1,10 от объема, согласно пункту 5.11 ГОСТа 8267-93.
2.4. Товар поставляется в сроки, согласованные Поставщиком и Покупателем, в порядке, предусмотренном п.п. 2.1. и 2.2.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Вывоз Товара осуществляется транспортом Покупателя.
ОБРАЗЕЦ
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный суд по подсудности. Решение арбитражного суда является окончательным и обязательным для выполнения обеими Сторонами.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1 . Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2009 г.
10.2. Настоящий Договор может быть пролонгирован по соглашению Сторон. Договор считается продленным на следующий календарный год в случае, если одна из Сторон в течение 30 календарных дней до окончания действия данного Договора заявит о своем намерении о его продлении. Продление Договора оформляется Дополнительным соглашением к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимается как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.
11.2. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
11.3. Во все, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в течение 5 (пяти) дней.
11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ПОСТАВЩИК» «ПОКУПАТЕЛЬ»
«ПОСТАВЩИК» _______________ «ПОКУПАТЕЛЬ» ________________
Договор о поставке нерудных материалов по отгрузочным разнарядкам №_______________
г. Москва «____» 20____ г.
Именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в лице генерального директора
_____________________________________________________________________________ , действующего на основании устава с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________________________________________________________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на период с «____» 20____ г. по «____» 20____ г. о нижеследующем:
1. Предмет договора и другие общие условия
1.1 В период с «____»______________20____ г. по «____»______________ 20____ г. Поставщик принимает на себя обязательства поставки по отгрузочным разнарядкам нерудных материалов (далее материалов), в количестве согласно акту согласования цены, прилагаемым к настоящему договору и являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Разнарядка может иметь, как письменную, так и устную форму.
1.3. Качество поставляемых материалов определяется паспортом и сертификатом гигиены.
1.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого материала в течение действительности документов, указанных в пункте 1.3. настоящего договора.
2. Сроки и порядок поставки
2.1. Отгрузка материалов производится грузовым автотранспортом (самосвалами).
2.2. Приёмка поставляемого материала (по количеству и качеству) производится в соответствии с ГОСТ 9757-90.
2.3. Поставщик в праве, с письменного (либо по телефону) согласия Покупателя, отгружать материалы в количестве ниже установленных норм.
2.4. Поставщик в праве, с письменного (либо по телефону) согласия Покупателя, осуществлять досрочную отгрузку подлежащих поставке партий материалов.
2.5. Поставщик вправе отгружать материалы по частям.
2.6. Поставщик, за день до загрузки соответствующих партий материала, обязан уведомить Покупателя о дате, времени отгрузки и номерах отправляемых машин и в день загрузки подтвердить данную информацию.
2.7. К каждой, подлежащей поставке, партии материалов должны прилагаться следующие документы:
- товарно-транспортная накладная – 1 экз.;
- паспорт – 1 экз.;
2.8. Площадка для разгрузки должна быть подготовлена заранее, продуманы пути подъезда. Схема проезда к месту разгрузки сообщается Покупателем не менее чем за 1 сутки до начала поставки по средствам факсимильной связи, во избежание не выполнения Поставщиком графика поставки.
2.9. На объекте находится получатель либо представитель Покупателя со штампом организации, удостоверяющим Покупателю и Поставщику приёмку материала.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Цена, указанная в акте согласования цены, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, является номинальной и зависит от маршрута до объекта разгрузки, транспортных расходов, инфляционных процессов и других обстоятельств, обусловленных объективными экономическими причинами или действием непреодолимой силы.
3.2. Изменение стоимости материала фиксируется путём подписания протокола согласования цены и происходит при возникновении обстоятельств, указанных в пункте 3.1. настоящего договора.
3.3. Отгрузка каждой партии начинается после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика., в размере 100% стоимости партии указанной в акте согласования цены являющимся неотъемлемым приложением к данному договору.
3.4. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных расчётов.
3.5. Расчеты за материал производятся не позднее одного рабочего дня до начала отгрузки оплачиваемой партии.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством России.
4.2. Дополнительная ответственность Сторон: Поставщик не несёт ответственности за не выполнение настоящего договора, по причине возникновения форс-мажорных обстоятельств. Покупатель так же не несёт ответственности за не выполнение настоящего договора, по причине возникновения форс-мажорных обстоятельств.
4.3 Стороны не несут ответственности за независящие от них обстоятельства, повлекшие за собой убытки противоположной стороны.
4.4 Покупатель обязан возместить Поставщику в полном объёме ущерб, нанесённый вследствие ситуаций возникших по вине Покупателя или его представителей.
4.5 Поставщик обязан возместить Покупателю в полном объёме ущерб, нанесённый вследствие ситуаций возникших по вине Поставщика или его представителей.
4.6. В товарно–транспортной накладной в присутствии представителя Покупателя или получателя водитель обязан сделать пометку о ситуации повлекшей за собой простой транспорта (более 60 минут). Пометка является основанием для предъявлений материальных взысканий Покупателю.
5. Дополнительные условия и заключительные положения
5.1 Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
5.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством России, регулирующим поставку товаров.
6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
Поставщик: Покупатель
________________________________ ______________________________________
________________________________ ______________________________________
________________________________ ______________________________________
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке.
Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
Поставщик: ____________подпись Покупатель:____________подпись
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ШЕБНЯ
Место заключения: г. __________.Дата заключения: « » мая 20__ года
Общество с ограниченной ответственностью __________в лице генерального директора ___________, действующего на основании Устава, которое в дальнейшем именуется «Продавец», и « », в
лице генерального директора-., действующего на
основании Устава, которое в дальнейшем именуется «Покупатель», заключили договор о
нижеследующим:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 На условиях настоящего Договора Продавец обязуется передать товар в собственность
Покупателя, Покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определенную денежную сумму
Продавцу.
1.2. Предметом купли-продажи по данному Договору есть щебень гранитный фракции, мм
2. КАЧЕСТВО
2.1.Товар отвечает ГОСТ 8267-93.
2.2.Класс применения товара - первый. Может использоваться во всех видах строительства.
3. КОЛИЧЕСТВО
3.1. Количество товара по настоящему Договору составляет тон фракции 00-00 мм.
4. ЦЕНА
4.1 Цена товара определяется сторонами приложениями к настоящему Договору.
4.2. Цена определяется в рублях за одну тонну и составляет рублей РФ за одну тонну на
условиях франко-вагон станция Продавца..
4.3 Общая стоимость товара, который будет поставлен Покупателем Продавцу по настоящему
Договору, составляет не более 00 000 000,00 () рублей РФ.
4.4. Продавец имеет право изменить цену на товар, о чем извещает Покупателя не позднее чем за
10 (десять) дней до даты изменения цены товара. Новая цена на товар приобретает силу с даты
согласования ее Покупателем.
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1.Товар поставляется Продавцом Покупателю на условиях франко-вагон железнодорожная
станция Продавца (_________). Железнодорожная станция перехода __________. При толковании условий поставки используются правила «Инкотермс» в редакции 2000 года.
5.2.Товар поставляется железнодорожным транспортом.
5.3.Поставка товара осуществляется партиями в объеме согласно приложений, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.4.Получатели товара определяются по письменным заявкам Покупателя.
5.5.Отправителем товара являются ___________ (код Отправителя __________)
Станции отправления: ___________ железной дороги (код станции _________)
5.6.Количество единиц подвижного состава в одной отправке определяется Продавцом.
5.7.Товар должен пересечь таможенную границу РФ не позднее 90 дней с момента оплаты.
6. ДОКУМЕНТЫ
6.1. При поставке каждой партии товара Покупателю передаются такие документы:
6.1.1.Выданный Продавцом счет-фактура на партию товара на русском языке.
6.1.2.Паспорт качества товара, выданный производителем товара на русском языке.
6.1.3.Сертификат формы СТ-1 о происхождении товара с территории Украины, выданный Торгово-
промышленной палатой Украины или ее территориальным органом на русском языке.
6.1.4.Железнодорожная накладная (СМГС) на русском языке.
6.1.5.Реестр вагонов, которые входят в состав партии на русском языке.
6.2.Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до запланированной даты отправки партии товара,
Покупатель должен передать Продавцу письменную инструкцию с указанием получателя партии
товара на территории РФ и реквизитов, необходимых для отправки партии товара (наименование,
адрес, название станции и дороги получения, код станции, код получателя, коды).
6.3.До 15 числа каждого месяца Покупатель направляет Продавцу заявку на планируемый объем
покупки щебня в следующем месяце.
7. РАСЧЕТЫ
7.1.Расчеты осуществляются между Продавцом и Покупателем в безналичном виде путем
банковского перечисления денежных средств согласно банковских реквизитов, указанных в
настоящем Договоре.
7.2.Валюта платежа - рубль РФ.
7.3.Расчеты за товар осуществляются Покупателем путем предварительной оплаты.
7.4.Перечисление предварительной оплаты проводится Покупателем на основании счетов на
предварительную оплату, которые выставляются ему Продавцом и направляются средствами
факсимильной связи по реквизитам," указанным в Договоре, после чего присылаются Продавцом
Покупателю в оригинале письмом по адресу, указанному в Договоре.
7.5.Перечислению подлежат денежные средства в размере стоимости товара, количество которого
указано в счете на предварительную оплату.
7 6. При проведении расчетов по этому Договору Продавец несет все банковские расходы, которые
уплачиваются в его стране, Покупатель несет все банковские расходы, которые уплачиваются в его
7.7. Задолженность Продавца, которая возникла вследствие поставки ему Покупателем товара в
большем количестве, чем было оплачено, должна быть погашена им согласно сроков,
установленных Договором.
8. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
8.1.Срок оплаты Покупателем счетов на предварительную оплату - на протяжении 5 (пяти)
банковских дней с даты счета-фактуры. Датой платежа считается дата списания средств со счета
Покупателя.
8.2.Отгрузка товара, за который Покупатель уплатил денежные средства должна осуществляться
согласно графика согласованного сторонами, но не позднее десяти дней с момента зачисления
денежных средств на р\с продавца.
9. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА
9.1.Местом приемки товара является железнодорожная станция Продавца.
9.2.Приемка товара по количеству осуществляется согласно железнодорожной накладной, по
качеству - в соответствии с документами, которые удостоверяют качество товара.
9 3. Покупатель должен принять партию товара по фактическому количеству в любом случае.
9.4 Условия приемки товара, не урегулированные вышеуказанными инструкциями, регулируются
правилами, установленными на железнодорожном транспорте Украины.
10. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
10.1. Товар поставляется насыпью, маркировке и упаковке не подлежит.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
11.1.За недопоставку товара, если это произошло по.вине Продавца, Продавец компенсирует его
стоимость в следующих поставках или возвратом переплаченных денежных средств.
11.2.Продавец не несет ответственности перед Покупателем за любую задержку в поставке
товара, что произошла по вине самого Покупателя или железных дорог.
11.3.Сторона освобождается от ответственности за невыполнение своего обязательства, если
такое невыполнение есть следствием невыполнения другой стороной обязательства, которое есть
необходимым условием для выполнения просроченного обязательства.
11.4.В случае нарушения срока, оговоренного пунктом 9.1, Покупатель уплачивает Продавцу за
11.5.В случае нарушения срока, оговоренного пунктом 8.2, Продавец уплачивает Покупателю за
каждый день задержки пеню в размере 0,003% (три тысячных процента) от суммы задолженности.
11.6.Сумма штрафных санкций за заказанное и невыбранное Покупателем количество вагонов
ложится на Покупателя.
11.7. Сумма штрафных санкций за заказанное и не отгруженное Продавцом количество вагонов ложится на Продавца.
12. ФОРС-МАЖОР
12 1 Сторона освобождается от ответственности за невыполнение своего обязательства, если она докажет, что невыполнение было вызвано препятствием вне границ ее контроля и что от нее нельзя было умно ожидать принятия этого препятствия к вниманию при заключении Договора или избежания или устранения этого препятствия или его следствий.
12.2К форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихийное бедствие, действия или
бездеятельность государственных органов и монополий, война, забастовки.
12.3Если препятствие носит временный характер, освобождение от ответственности имеет силу
на период времени, на протяжении которого существует данное препятствие.
12.4Сторона, которая не выполнила обязательства, должна сообщить другим сторонам о
возникновении препятствия и его влиянии на способность стороны выполнить обязательство. Если
сообщение не получено другими сторонами на протяжении 10 (десяти) дней после того, как сторона
узнала или должна была узнать о препятствии, она несет ответственность за убытки, которые
являются результатом того, что такое сообщение не было получено. После направления сообщения
сторона должна получить в Торгово-промышленной палате своей страны подтверждение о
возникновении форс-мажорных обстоятельств.
13. АРБИТРАЖ
13.1, Спорные вопросы, которые возникли между сторонами, стороны будут стараться решать путем переговоров и достижения договоренности.
13.2Если между сторонами не достигнута договоренность по спорным вопросам или сторона
считает, что ее законное право по этому Договору нарушено, она может для решения спорного
вопроса или защиты своего права обратиться в арбитражный суд.
13.3Арбитражным судом, на рассмотрение которого передается дело, есть Арбитражный суд по
месту нахождения истца. Дела рассматриваются согласно регламента этого суда.
13.4; При рассмотрении спорных вопросов, как в арбитражном суде, так и между сторонами, используется материальное право Украины.
14. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
14.1. Изменения и дополнения к данному Договору могут быть внесены путем заключения сторонами дополнительных соглашений, дополнений, приложений, протоколов.
15.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ
15.1. В случае, если имеет место невыполнение стороной своего обязательства, другая сторона
может путем уведомления первой стороны предоставить ей дополнительный срок на выполнение
обязательства.
15 2. На протяжении дополнительного срока сторона, которая предоставила другой стороне
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___
г. Москва
« ___ » _________________ 20010 г.
ООО «_______», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________ в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях настоящего Договора строительные материалы, именуемые в дальнейшем «Товар», наименование, количество, цена, сроки и место поставки которого оговариваются сторонами в Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставщик осуществляет поставку товаров после получения от Покупателя устной или письменной заявки.
2.2. Поставка Товаров по разовым заявкам или первая поставка согласно графику осуществляется не ранее 1-х суток со дня поступления заявки или графика.
2.3 Поставщик производит доставку Товара автомобильным транспортом на объект, указанный Покупателем в заявке.
2.4. Датой поставки считается дата доставки Товара на объект, указанный Покупателем в заявке.
2.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента разгрузки товара Поставщиком и подписания накладных.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам и подтверждаться техническим паспортом, сертификатом качества и санитарно-эпидемиологическим заключением.
3.2. Весь Товар произведен и реализуется только на территории РФ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Покупатель осуществляет не менее чем за 24 часа заказ-заявку на поставку Товара в письменной или устной форме, в которой указывает:
- количество товара;
- качество товара;
- точный адрес объекта (прилагается схема);
- ограничения по типу автотранспорта;
- способ разгрузки;
- ответственное лицо за приемку товара;
- контактные телефоны.
4.2. Покупатель обязан обеспечить разгрузку транспортных средств и приемку Товара в нормативное время (30 минут).
4.3. Покупатель самостоятельно определяет периодичность поставок, а также количество и ассортимент Товаров.
4.4. Поставщик обязан производить поставку продукции в соответствии с согласованным графиком поставки.
4.5. Поставщик, допустивший недопоставку Товаров, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения недопоставки или, с согласия Покупателя, при поставке следующей партии в пределах срока действия договора.
4.6. Покупатель обязан извещать Поставщика обо всех изменениях заказа за 24 часа до срока планируемого прибытия автотранспорта на объект Покупателя.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена Товара определяется в выставленных Счетах, накладных, счетах-фактурах, а так же в приложении к договору.
5.2. Цена товара включает в себя НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Договора. Транспортные расходы по доставке Товара включаются в стоимость Товара.
5.3. Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной при поступлении денежных средств в полном объеме на расчетный счет Поставщика.
5.4. Срок оплаты: предоплата 100% .
5.5. Цена Товара определяется по каждому объекту отдельно.
5.6. В случае изменения по объективным обстоятельствам отпускной цены на Товар (в том числе повышения цен на энергоносители, воду, увеличения арендных платежей на землю, отпускной цены изготовителя и т. д.). Поставщик обязан немедленно письменно уведомить об этом Покупателя. Покупатель вправе представить свои письменные возражения в течение 5 (пяти) дней со дня получения уведомления. Отсутствие ответа Покупателя считается согласием на изменение цены на поставляемый товар.
5.7. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца, Стороны совместно производят выверку поставок и платежей, произведенных в предыдущем месяце, по итогам которой составляется Акт, подписываемый обеими Сторонами.
5.8. Если по итогам выверки поставок и платежей будет выявлена задолженность Покупателя перед Поставщиком она должна быть погашена в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Акта. В случае просрочки в оплате Товара, Покупателю начисляется пеня в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки в оплате, но не более 20% от общей суммы задолженности.
6. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА
6.1. При приеме товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий договор и заказ) по наименованию, количеству, ассортименту и качеству.
6.2. Приемка Товара по качеству и количеству производится в соответствии с Инструкциями П-6 и П-7 в части, не противоречащей ГК РФ, а также в соответствии с требованиями ГОСТа на данный товар.
6.3. Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный проезд к месту разгрузки. Накладные Поставщика отмечаются печатью или штампом Покупателя, отмечается время прибытия и убытия автотранспорта, и подписываются ответственным за приемку товара.
6.4. В спорных случаях объем отгружаемых сыпучих материалов, поставляемых на объект, определяют непосредственным обмером в кузове автомобиля, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при его транспортировке, в соответствии с ГОСТ РФ 8267-93.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. При отказе Покупателя от приемки Товара Поставщик вправе требовать от Покупателя возмещения убытков, причиненных вследствие нарушения Покупателем своей обязанности.
7.2. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством.
7.3. За простой автотранспорта под разгрузкой больше нормативного времени (30 минут) Покупатель уплачивает штраф в размере 850 (восемьсот пятьдесят) рублей за каждый последующий час.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны обязуются разрешать возникающие споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего Договора, путем переговоров.
8.2. Споры и разногласия по вопросам, по которым Сторонами не достигнуто договоренности, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы в установленном законом порядке.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до 31.12.2011 г.
9.2. Основания расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим законодательством.
9.3 Срок действия Договора будет автоматически продлеваться на каждый последующий календарный год, если Поставщик или Покупатель не заявят об отказе от продления Договора на следующий срок за 30 (тридцать) дней до окончания текущего календарного года.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения одной из сторон обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные операции любого характера, блокады или других не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна письменно извещать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств в срок не позднее 2 (двух) недель.
10.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить документы соответствующих организаций.
11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме, подписаны Сторонами, которые являются неотъемлемыми составными частями настоящего договора.
11.2. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах – по одному экземпляру у каждой Стороны.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
