Образец договора на поставку табачной продукции. Договор поставки продовольственных товаров - Образцы Договоров - Типовые документы - Fayne Group Law Company
(Полное наименование хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставку продовольственных товаров) , именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице (должность, Ф. И. О.) , действующего на основании , с одной стороны и
(полное наименование хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность) , именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице (должность, Ф. И. О.) , действующего на основании (Устава, Положения, Доверенности) , с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продовольственные товары в обусловленные настоящим договором сроки, а Покупатель обязуется принять и оплатить их.
1.2. Ассортимент и количество продовольственных товаров определяются в спецификациях, которые согласовываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Получателем товаров является (покупатель или иное лицо) .
2. Качество товара
2.1. Поставщик гарантирует, что поставляемые по настоящему договору товары соответствуют по качеству действующим в РФ ГОСТам, техническим условиям (ТУ), медико-биологическим требованиям и санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также удовлетворяют требованиям, установленным федеральным законом от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов".
2.2. Качество поставляемых по настоящему договору товаров подтверждается действующими сертификатами соответствия и прочими документами, подтверждающими соответствие качества товара действующим в РФ требованиям.
Срок действия сертификатов соответствия должен иметь силу в течение всего срока годности/реализации товаров. Сертификаты соответствия входят в состав комплекта сопроводительной документации на товар и в обязательном порядке передаются Покупателю.
2.3. Товар должен быть надлежащим образом упакован и замаркирован в соответствии с ГОСТами и ТУ. Тара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении и исключать свободный доступ к нему.
2.4. Сопроводительные документы на товар оформляются на русском языке и должны содержать необходимый и достаточный объем информации о товаре.
2.5. Поставщик обязан поставить товар с остаточным сроком годности не менее 50%.
2.6. Покупатель вправе возвратить Поставщику продовольственные товары с истекшим сроком реализации, только в случаях, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством Российской Федерации.
Возврат товаров будет производиться по цене ____________ (это может быть та же цена, по которой товар был продан покупателю, либо цена с дисконтом).
Примечание. Хлеб и хлебобулочные изделия могут находиться в продаже на предприятиях торговли после выхода из печи не более срока, установленного в п. 3.11.8. Санитарных правил и норм СанПиН 2.3.4.545-96 "Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий", утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 25 сентября 1996 г. N 20). По истечении этих сроков продажа хлеба и хлебобулочных изделий запрещается, и они подлежат изъятию из торгового зала и возвращаются поставщику как черствые.
3. Периоды и порядок поставки товаров
3.1. Товары поставляются в течение срока действия договора отдельными партиями.
3.2. Периоды поставки отдельных партий - ____________.
3.3. График поставки товаров: (декадный, суточный, часовой и т.п.) .
3.4. Досрочная поставка товаров может производиться с согласия Покупателя. Товары, поставленные досрочно и принятые покупателем, засчитываются в счет количества товаров, подлежащих поставке в следующем периоде.
3.5. Поставка товаров осуществляется путем отгрузки (передачи) товаров Получателю, указанному в настоящем договоре.
3.6. Доставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки их (указать вид транспорта) .
4. Приемка продовольственных товаров Покупателем
4.1. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие продовольственных товаров, поставленных в соответствии с настоящим договором.
4.2. Принятые Покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок ____________.
Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить Поставщика.
4.3. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации Покупатель (получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.
4.4. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего договора.
4.5. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена. Товары, поставленные до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.
4.6. Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется соглашением Сторон. При отсутствии такого соглашения Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товаров в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.
4.7. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором поставки, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая поставка произведена с предварительного письменного согласия Покупателя.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Отгружать товар в адрес Получателя указанным транспортом в согласованные сроки.
5.1.2. Извещать надлежащим образом получателя об отправке товара, а также направлять ему другие извещения, требующиеся ему для осуществления обычно необходимых мер для принятия поставки товара.
5.1.3. Предоставлять Покупателю транспортные и сопроводительные документы.
5.1.4. За свой счет обеспечить упаковку и тару, необходимую для поставки продовольственных товаров.
5.1.5. В случае недопоставки товаров в отдельном периоде поставки, восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего договора.
5.2. Покупатель (получатель) обязан:
5.2.1. Оплатить поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим договором.
5.2.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие продовольственных товаров, поставляемых в соответствии с настоящим договором.
5.2.3. Возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в месте отгрузки во время следующей поставки товаров или в любое другое время по требованию Поставщика.
5.3. Покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до замены товара.
Примечание. Права и обязанности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставку продовольственных товаров, в связи с заключением и исполнением договора поставки продовольственных товаров предусмотрены ст. 9 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"
6. Переход рисков, связанных с товаром
6.1. Поставщик несет все риски, потери или повреждения товара до момента его поставки Получателю.
6.2. Получатель несет все риски, потери или повреждения товара с момента его получения.
7. Цена и порядок расчетов
7.1. Покупатель оплачивает поставляемые ему Поставщиком товары по ценам, указанным в спецификации.
7.2. В случае, если федеральными законами предусмотрено государственное регулирование цен на отдельные виды товаров, торговых надбавок (наценок) к ценам на них (в том числе установление их предельных (максимального и (или) минимального) уровней органами государственной власти), цены на такие товары, торговые надбавки (наценки) к ценам на них устанавливаются в соответствии с указанными федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами данных органов государственной власти и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
7.3. Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и порядок установления предельно допустимых розничных цен на них устанавливаются Правительством Российской Федерации.
7.4. Оплата производится в безналичном порядке за каждую партию товара отдельно по следующим правилам:
7.4.1. Продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, подлежат оплате в срок не позднее чем десять рабочих дней со дня приемки таких товаров Покупателем (получателем).
7.4.2. Продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати дней включительно, подлежат оплате в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня приемки таких товаров Покупателем (получателем).
7.4.3. Продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации, подлежат оплате в срок не позднее чем сорок пять календарных дней со дня приемки таких товаров Покупателем (получателем).
7.5. Оплата продовольственных товаров в срок, установленный правилами, определенными пунктом 7.4. настоящего договора, осуществляется при условии исполнения Поставщиком обязанности по передаче документов, относящихся к поставкам таких товаров.
7.6. В случае, если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю документы, которые он должен передать, сроки оплаты продовольственных товаров, установленные правилами, определенными пунктом 7.4. настоящего договора, увеличиваются на период предоставления Поставщиком по запросу Покупателя указанных документов.
7.7. Стороны пришли к соглашению о включении в цену настоящего договора вознаграждения, выплачиваемого Покупателю в связи с приобретением им у Поставщика определенного количества продовольственных товаров - (вписать нужное количество) .
Размер вознаграждения составляет (вписать нужное (не может превышать десять процентов от цены приобретенных продовольственных товаров)) . Размер указанного вознаграждения не учитывается при определении цены продовольственных товаров.
Не допускается выплата указанного вознаграждения в связи с приобретением Покупателем отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, указанных в перечне, установленном Правительством Российской Федерации.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим требованиям, предъявляемым к данному виду продовольственных товаров.
8.2. За недопоставку или просрочку поставки товаров Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере ______% от стоимости всей партии товаров за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
8.3. За несвоевременную оплату переданного в соответствии с настоящим договором товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере ______% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.
9.2. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
9.3. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.
9.4. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.
9.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
9.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до (указать срок) .
9.8. В случае если ни одна из Сторон после истечения срока действия договора не заявит о его расторжении, то договор продлевается на тех же условиях на тот же срок.
9.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
ДОГОВОР
г. Москва"___"____________ 2009 года
________________________________________ , именуемое в дальнейшем "Заказчик" , в лице _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________ , именуемое в дальнейшем "Поставщик" , в лице ___________________________________ , действующего на основании __________, с другой стороны,совместно именуемые "Стороны", по отдельности "Сторона",
1. ПРЕДМЕТДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять отдельными партиями, а Заказчик обеспечивать приемку и оплату продовольственной продукции (далее по тексту "Товар") в ассортименте, количестве и по ценам, согласованным предварительно в Заявке и указанным в накладных.
1.2. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента его приема – передачи и последующего подписания, оформленных в соответствии с действующим законодательством, накладных уполномоченным представителем Заказчика.
2. УСЛОВИЯПОСТАВКИ
2.1. Поставщик и Заказчик перед каждой поставкой согласовывают в Заявке ассортимент, количество и стоимость каждой товарной позиции,а так же другие необходимые условия. Заказчик может подать Заявку в письменном виде, по телефону, а также используя средства факсимильной связи или электронной почты. Согласованные в Заявке цена и ассортимент товара не подлежат изменению в одностороннем порядке.
2.2. Доставка товара осуществляется силами Поставщика в течение ___ (__________) рабочих дней после согласования Заявки по адресу: __________________, если в Заявке не указан другой адрес.
2.3. Поставщик обязуется предоставить Заказчику в момент передачи товара все необходимые сопроводительные документы, документы подтверждающие качество данного Товара (Сертификаты), а также обеспечитьналичие на Товаре всей необходимой информации на русском языке.
2.4. Заказчик обязуется обеспечить разгрузку, приемку и оплату Товара в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Досрочная поставка Товара, отгрузка Товара без Заявки, либо в большем объеме, может производится только с предварительного письменного согласия Заказчика.
2.5. Заказчик обязуется осуществлять проверку Товара по количеству, качеству и ассортименту в момент его приемки. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком:
По количеству и ассортименту – в соответствии с данными, указанными в накладной и фактическим наличием Товара (о чем делается отметка в накладной);
По качеству путем внешнего осмотра товара.
2.6. В случае обнаружения в процессе приемки расхождений в количестве, ассортименте или качестве Товара, Заказчик имеет право на возврат или обмен Товара не позднее 2-х (двух) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком указанных требований.
2.7. В случае обнаружения в процессе хранения или реализации скрытых дефектов товара Заказчик обязан любым доступным средством связи сообщить об этом Поставщику, Поставщик обязан в течение 24 часов направить уполномоченного представителя к Заказчику для составления Акта, указав в акте характер обнаруженных дефектов, Заказчик имеет право потребовать обмена или возвратаТовара ненадлежащего качества. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика в указанное время Заказчик составляет Акт в одностороннем порядке. Поставщик обязан проверить сведения, заявленные в Акте, не позднее 2-х (двух) дней с момента получения Акта и согласовать условия обмена или возврата . Обмен или возврат некачественного товара производится Поставщиком в течение 2 (двух) рабочих дней с даты составления Акта.
3. УСЛОВИЯОТОВАРЕ
3.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар соответствует по качеству действующим в РФ ГОСТам, ТУ, медико-биологическим требованиям и санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также удовлетворять требованиям, установленным федеральным законом от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ"О качестве и безопасности пищевых продуктов".
3.2. Качество поставляемых по настоящему Договору Товара подтверждается следующими действующими сертификатами: сертификатом соответствия требованиям нормам безопасности, с указанием реквизитов гигиенического сертификата (заключения), выданного независимой уполномоченной на это организацией, аккредитованной Госстандартом РФ, и прочими документами, подтверждающими соответствие качества Товара действующим в РФ требованиям. Срок действия Сертификата соответствия должен иметь силу в течение всего срока годности/реализации, указанного на упаковке товара. Сертификаты соответствия должны входить в состав комплекта товаросопроводительной документации на товар, который в обязательном порядке передается Заказчику.
3.3. Товар должен быть надлежащим образом упакован, замаркирован, в соответствии сГОСТами, техническими условиями; тара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении, и исключать свободный доступ к нему. Все товарно-сопроводительные документы оформляются на русском языке и должны содержать необходимый и достаточный объем информации о товаре.
3.4. Поставщик обязан поставить товар с остаточным сроком годности/реализации не менее 50%. Заказчик обязуется хранить полученный товарв специально оборудованном дляхранения подобного товара месте.
4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена на Товар указывается в рублях в накладных и включает в себя НДС и транспортные расходы на доставку товара Заказчику.
4.2. Расчеты за принятый в соответствии с п. 2.5. настоящего Договора Товар производятся непосредственно между Заказчиком и Поставщиком, на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение ___ (____________) банковских дней с момента принятия ТовараПокупателем (оформления накладных).
4.3. Поставщик обязуется по состоянию на ___________ года при наличии запроса от Заказчика предоставить Заказчику двусторонний Акт сверки взаимных расчетов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, согласно условиям настоящего Договора, а также в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При нарушении сроков поставки/поставки некачественного Товара Заказчик вправе в письменной форме потребовать от Поставщика оплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости не поставленной в срок (недопоставленной) продукции за каждый день просрочки. Оплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств по Договору.
5.3. Сторона освобождается от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами), то есть непредвиденными, чрезвычайными и неотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, такими как стихийные бедствия, пожары, войны, военные операции любого характера, блокады, решения органов государственной власти и иные обстоятельства, при условии, что сторона, претерпевающая форс-мажорные обстоятельства непреодолимой силы, уведомит об этом другую сторону в 5-дневный срок. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), сроки исполнения обязательств отодвигаются на время действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) и устранения их последствий.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все споры и разногласия, возникшие у сторон в процессе реализации условий настоящегоДоговора, стороны будут разрешать путем переговоров.
6.2. В случае если путем переговоров Стороны не пришли к соглашению, споры и разногласия передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до "_____"____________2009 г.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами до окончания срока его действия только при наличии двустороннего письменного соглашения об этом. Досрочное расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших на момент расторжения.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
«Заказчик» |
«Поставщик» |
|
|
|
|
ИНН/КПП |
ИНН/КПП |
|
р/с |
р / с |
— это один из частных видов перевозки грузов.
Предметом договора перевозки продуктов питания
являются непосредственно продукты питания (натуральные и переработанные пищевые продукты, бутилированная вода, алкогольная продукция, пищевые добавки, продовольственное сырьё и т.п.).
Основное отличие продовольственного груза
при хранении и транспортировке – это соблюдение сроков годности, температурного режима и влажности.
Поскольку к перевозке продуктов питания и продовольственного сырья предъявляются особые требования, стороны договора перевозки таких продуктов должны уделить особое внимание:
- срокам доставки;
- таре, упаковке и маркировке перевозимых продуктов;
- соблюдению условий температурного режима и влажности;
- необходимости раздельной перевозки таких видов продукции, как рыбы, мясо, сыры, маргарин и др.;
- особым правилам для транспортных средств, которые используются для перевозки продуктов питания.
Помимо стандартных документов (на груз, на автомобиль и документов водителя), необходимых при перевозке непродовольственных грузов, для перевозки продуктов питания дополнительно потребуются:
- декларация соответствия (на некоторые виды продовольствия);
- ветеринарная справка (на некоторые виды продовольствия);
- санитарный паспорт транспортного средства;
- медицинская книжка водителя.
Примечание: Поставщиком продуктов питания может быть только коммерческая организация или индивидуальный предприниматель.
Договор поставки продуктов питания
г. …………………….«….» …………..….. 20 … г.
Мы, ………………………………………………………………………………………………,
Именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице……………….………………………
…………………………………………………………………………………… действующего
(должность, ф.и.о.)
на основании ……………………….……………………………………… с одной стороны, и
………………………………………………………………………..……………………………,
(наименование предприятия, организации, индивидуального предпринимателя)
именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице.…………..…………………………………
…………………………………………..………………………, действующего на основании
(должность, ф.и.о.)
…………………………………..…………………………………………………………….……с другой стороны, (вместе именуемые «Стороны») заключили настоящий Договор поставки о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 .В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить
и передать в собственность Покупателю продукты питания
(далее по тексту – Продукты), а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукты в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.
1.2. Наименование, ассортимент, количество и стоимость Продуктов определены в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.
1.3. Одновременно с Продуктами Поставщик передает документы
…………………………………..…………………………………………………………….……
(сертификаты соответствия, накладные, счета-фактуры и т.п.)
1.4. Продукты приобретаются Покупателем для ……………………………………………..
1.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора, Продукты принадлежат Поставщику на праве собственности, в споре и под арестом не состоят, предметом залога не является, правами третьих лиц не обременены.
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу с
(дата или событие начала действия договора)
и действует до
…………………………………………………………………………………..………….…...
(дата или событие окончания действия договора)
3. Стоимость Продуктов и порядок расчетов
3.1. Полная стоимость по Договору поставки Продуктов
включает в себя НДС, затраты на доставку, уплату всех налогов, сборов и составляет:
(прописью / цифрами)
в т.ч. …………….. НДС %, Размер НДС %:
…………………………………………….…………..…………(………….…………..) рублей.
(прописью / цифрами)
3.2. Оплата осуществляется в течение …………………. банковских дней со дня
…………………………………………………………………………………...…. Покупателем
(получения счета, приемки продуктов по акту приемки передачи, др.)
3.3. Сумма является окончательной и неизменной в течение действия настоящего договора.
3.4. Все денежные расчеты по настоящему Договору поставки Продуктов
производятся безналичным платежом на расчетный счет Поставщика.
Обязанности по оплате считаются исполненными со дня списания денежных средств банком с расчетного счета Покупателя.
4. Сроки и порядок поставки Продуктов
4.1. Поставка Продуктов осуществляется Поставщиком, партиями по заявке Покупателя и должна содержать наименование, ассортимент, количество, адрес и дату поставки.4.2. Заявка на поставку передается Поставщику
(по факсу, электронной почте, курьером, др.)
4.3. Поставка Продуктов осуществляется в течение ……………………......………………….....
(часов, календарных дней)
с момента получения заявки от Покупателя.
4.4. Поставка Продуктов осуществляется в упаковке (таре), изготовленной из материалов, отвечающих требованиям ГОСТ, ТУ и обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении.
4.5. Упаковка (тара) является невозвратной.
4.6. Стоимость упаковки (тары) входит в стоимость поставки Продуктов.
4.7. Досрочная поставка Продуктов может быть произведена только с письменного согласия Покупателя.
5. Приемка передача Продуктов
5.1. Приемка Продуктов по количеству и качеству осуществляется в течение ……………. календарных дней с момента поставки Продуктов Поставщиком в адрес Покупателя.
В случае несоответствия поставки Продуктов условиям Договора по количеству и качеству составляется акт, который направляется Поставщику в течение …………………… календарных дней.
5.2. Право собственности на Продукты переходит от Поставщика к Покупателю со дня
………………………………………………………………………..…………………………….
(полной оплаты, предоплаты, подписания сопроводительных документов, принятия по накладной, по акту приемки-передачи, и т.п.)
5.3. Риск случайной гибели или порчи Продуктов переходит от Поставщика к Покупателю с момента ……………………………………..........…………………...........…………………...
(подписания акта приемки-передачи, товарно-транспортных накладных, сопроводительных документов)
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Поставщик обязан:
6.1.1. Поставить Продукты Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.1.2. Передать Продукты Покупателю свободными от любых прав и притязаний третьих лиц.
6.1.3. Передать Покупателю Продукты, имеющие полные и достоверные данные об изготовителе, сроках годности и иной информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
6.1.4. Принять от Покупателя и заменить некачественные Продукты в течение ………… календарных дней с момента получения от Покупателя уведомления о ненадлежащем качестве Продуктов, либо в течение ……………. календарных дней с момента получения такого уведомления возвратить Покупателю уплаченную им за Продукты цену.
6.1.5. Возместить убытки понесенные Покупателем при изъятии Продуктов у Покупателя в пользу третьих лиц по основаниям, возникшим до исполнения Договора.
6.1.6. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил хранения и транспортировки Продуктов до момента передачи их Покупателю.
7.2. Покупатель обязан:
7.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Продуктов.
7.2.2. Принять Продукты в соответствии со спецификацией и товарными накладными. Приемка производится в течение ……………... календарных дней от даты поступления Продуктов в адрес Покупателя.
7.2.3. Проверить количество, качество, срок годности, наличие сопроводительных документов и т.п., тару и упаковку Продуктов.
7.2.4. В случае несоответствия поставленных Продуктов условиям Договора и в течение ………………… календарных дней со дня получения, уведомить Поставщика о характере обнаруженного несоответствия.
7.2.5. Оплатить поставленные Продукты в размере и сроки, установленные настоящим Договором.
7.3. Поставщик имеет право:
7.3.1. Потребовать от Покупателя полной оплаты по Договору, в случае, если Поставщик отказывается от принятия Продуктов без обусловленных Договором или действующим законодательством РФ оснований.
7.3.2. В случае поэтапной поставки приостановить передачу Продуктов до полной оплаты ранее поставленных Продуктов.
7.4. Покупатель вправе:
7.4.1. Отказаться от исполнения Договора, если Поставщик отказывается поставить Покупателю Продукты.
7.4.2. Отказаться от принятия Продуктов, если Поставщик не передает или отказывается передать документы, подлежащие передаче по условиям Договора.
7.4.3. Отказаться от принятия Продуктов, если остаточный срок годности Продуктов, поставляемого по условиям настоящего Договора, составляет менее …………….. % от его общего срока годности.
7.4.4. Направить уведомление Поставщику и отказаться от принятия Продуктов, поставка которх просрочена более ……………………… календарных дней, а если Продукты оплачены, то потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Возврат денежных средств осуществляется Поставщиком в течение …………… банковских дней со дня получения такого уведомления от Покупателя.
7.4.5. В случае поставки Продуктов с нарушением требований к качеству потребовать от Поставщика по своему усмотрению:
- замены Продуктов ненадлежащего качества, на Продукты надлежащего качества;
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы, если Продукты оплачены.
7.4.6. Продукты, поставленные Покупателю до получения Поставщиком уведомления об отказе, подлежат принятию и оплате.
8. Ответственность сторон
8.1. Поставщик несет ответственность за качество и безопасность поставляемых Продуктов в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. За просрочку оплаты Продуктов Покупатель уплачивает Поставщику неустойку (пеню) в размере …………..… % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более ………….… %.
8.3. За просрочку поставки Продуктов Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пеню) в размере …………..… % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более …………..… %.
8.4. За поставку Продуктов, ненадлежащего качества Продавец уплачивает Покупателю неустойку (пеню) в размере …………..… % от стоимости Продуктов ненадлежащего качества за каждый день просрочки, но не более …………..… %.
8.5. За безоснованный отказ от приемки Продуктов, поставленного по заявке Покупателя, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку 8.6. Покупатель обязан возместить убытки Поставщика, возникшие в результате ненадлежащего исполнения Покупателем условий настоящего Договора.
8.7. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от обязанности исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего Договора.
8.8. Меры имущественной ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в соответствии с действующими нормами законодательства РФ.
9. Основания и порядок расторжения договора
9.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
9.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному уведомлению одной из Сторон с указанием причин расторжения Договора.
Сторона, получившая уведомление о расторжении Договора, обязана в течение ……………. календарных дней изложить в письменной форме свою позицию и предложения.
10. Разрешение споров
10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.
10.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
11. Форс-мажор
11.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.
11.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.
11.3. Уведомление о наступлении Форс-мажорных обстоятельств направляются другой Стороне в течение ………………. календарных дней с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
12. Заключительные положения
12.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме.
12.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой Стороны.
Адреса и реквизиты сторон
Отгрузочные реквизиты: ………………………………………………………………………
ПоставщикПокупатель
Адрес: ………………………………….Адрес: ………………………………….
(юридический и фактический)(юридический и фактический)
……………………………………….… ………….………………………………
(банковские реквизиты)(банковские реквизиты)
……………………………………….… ………….………………………………
……………………………………….… ………….………………………………
(ф.и.о. полностью)(ф.и.о. полностью)
……………………………………….…………….………………………………
(подпись)(подпись)
«……» …………………. 20….. г.«……» …………………. 20….. г.
м.п.м.п.
Приложение:
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, именуемую далее – Товары, на условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в установленных настоящим Договором и Спецификациях порядке, формах, размерах и сроках.
1.2. Спецификации должны содержать данные о количестве Товаров, сроках поставки, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения транспортных расходов, о размере предоплаты за Товары, а также реквизиты грузополучателей Товаров и другую необходимую информацию по согласованию Сторон.
1.3. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявок, представленных Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о возможности, объемах и сроках ее удовлетворения в течение рабочих дней с даты ее получения.
1.4. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно согласованной Спецификации, при условии выполнения Покупателем п.7.5 настоящего Договора.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров должны соответствовать необходимым техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, указанной в Спецификации, применительно к каждому из Товаров.
2.2. Паспорт на изделие, сертификат соответствия выдается Поставщиком на каждую поставку на каждый вид Товара. Поставщик обязан предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. В Спецификации указываются ГОСТ, ТУ.
2.4. На Товар устанавливается гарантийный срок – месяцев с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем).
2.5. В случае обнаружения Покупателем (Грузополучателем) неисправности продукции в период гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление, в котором указывает характер возникшей неисправности.
2.6. Поставщик в течение календарных дней с момента получения уведомления направляет своего представителя для установления причин неисправности и наличия гарантийного случая.
2.7. Гарантийный ремонт проводится в течение месяц(ев) с момента установления наличия гарантийного случая.
2.8. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором при обнаружении неисправности продукции в течение гарантийного срока, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
3. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ
3.1. Количество и ассортимент поставляемых по настоящему Договору Товаров, а также единицы их измерения согласовываются Сторонами в соответствующей Спецификации.
4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
4.1. Товар, не требующий упаковки, Поставщик отгружает без ее применения.
4.2. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Товара.
5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1 Срок поставки каждой партии (период поставки) Товаров указывается в Спецификации применительно к каждой партии Товаров. С письменного согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товаров.
5.2. Датой поставки (отгрузки) Товаров считается дата проставления штемпеля на железнодорожных накладных или товарно-транспортных накладных (печати, даты и подписи уполномоченного представителя Покупателя) о получении Товаров Покупателю (грузополучателю).
5.3. Право собственности на Товары, а также риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара Покупателю.
5.4. Товары считаются поставленными в надлежащий срок при соблюдении сроков поставки, указанных в Спецификации, а также при выполнении Покупателем п.7.5 настоящего договора.
5.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя.
5.6. Поставка Товаров осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя либо по отгрузочным реквизитам грузополучателей Товаров, указанных в Спецификации.
6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных на условиях и в соответствии с настоящим Договором.
6.2. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара повреждения тары, упаковки, нарушения пломбировки, повреждения контейнера, представитель Покупателя обязан составить акт с участием представителя Поставщика.
6.3. Принятие Товара должно быть осуществлено согласно требованиям действующего законодательства РФ.
7. ЦЕНА ТОВАРА, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товаров по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью Договора, и суммы расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем.
7.3. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок не согласован Сторонами дополнительно.
7.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации.
7.5. По соглашению Сторон допускается оплата Товара в ином порядке, установленном в Спецификации и/или предусмотренном законодательством РФ.
7.6. При возникновении встречных требований, Стороны вправе произвести их зачет.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. При просрочке оплаты Товара, либо поставки Товара согласно условиям настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пени из расчета % от стоимости недопоставленной, неоплаченной продукции, за каждый день просрочки, но не более % от общей цены Договора. При этом право на их получение возникает у Стороны после выставления письменной претензии с расчетом суммы пени и признания их виновной Стороной, либо вынесения судебного решения о присуждении пени, если претензии не выставлялись или виновной Стороной признаны не были.
8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств:
8.2.1. Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.
8.2.2. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в -дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами первой Спецификации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:
- по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
- односторонний отказ возможен по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.
9.3.В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ
10.1. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – календарных дней).
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение пяти лет.
11.2. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях в -дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.4. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и вся переписка, относящаяся к нему, теряют свою силу.
11.5. Договор и спецификации к нему, документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу, оригиналы направляются по почте в течение календарных дней с даты передачи средствами факсимильной связи.
11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.
