Образец договора на поставку продукции. Договор поставки товара: образец, бланк Договор поставки товара образец
г. Москва » » 20 г.
ООО « ГеоСтиль» , именуемое в дальнейшем « Продавец», в лице генерального директора Кравченко О. Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем « Покупатель», в лице ____________________________________________
С другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Продавец принимает на себя обязательство поставить, а Покупатель принять и оплатить стройматериалы, именуемые далее Товар, с техническими характеристиками, в объемах и ценах согласно выставленному счету.
1.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, сертификатам и паспортам качества.
1.3. По согласованию между сторонами настоящего Договора, по инициативе любой стороны возможны изменения сроков, объема, сорта, марки, цены поставляемого Товара, регулируемые телеграммами, письмами, протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Сроки и условия поставки.
2.1.Передача в собственность товара Покупателю осуществляется после 100% оплаты Товара по счету. Передача товаров оформляется накладной, выдаваемой Продавцом Покупателю при поставке товара,
2.2. Датой исполнения обязательства по поставке товара считать:
При самовывозе - день получения товара на складе Продавца, определяемый датой выдачи накладной на получение товара;
При доставке Продавцом - день приемки товара на складе Покупателя.
3.Оплата товара.
3.1.Оплата товара производится в рублях в безналичной или наличной форме с соблюдением требований действующего законодательства РФ.
3.2.Поставка следующей партии товара производится после полной оплаты предыдущей поставки.
3.3.Кредитор по денежному обязательству не имеет право на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.
3.4.С момента поставки товара и до его оплаты на сумму долга Покупателя не подлежат начислению проценты по денежному обязательству в соответствии со статьёй 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.5.Общая сумма договора определяется как общая стоимость всего поставленного Покупателю товара в соответствии с товарными накладными за весь период действия Договора. Цена товара включает в себя НДС.
4. Права и обязанности сторон.
4.1.Продавец обязуется:
Производить отгрузку продукции по предоплате, подтвержденной банковским документом;
Оформить и передать одновременно с передачей товара Покупателю пакет документов (накладные, счет-фактуры, сертификаты и т.д.).
4.2.Покупатель обязуется:
Своевременно производить оплату товара согласно выставленного Продавцом счета;
При возврате товара отвечать за товарный вид и фабричную упаковку.
4.3. Покупатель имеет право присутствовать при загрузке товара.
5. Право собственности.
5.1 Право собственности на Продукцию переходит от Продавца к Покупателю с момента приема Товара по накладной.
6. Ответственность сторон.
6.1 За нарушение условий настоящего Договора стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2 Все споры, возникающие при выполнении условий настоящего Договора, решаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде г. Москвы.
7. Дополнительные положения.
7.1 Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, предусмотренных настоящим Договором.
7.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.
7.3 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями с двух сторон.
7.4 Стороны договорились, что документы, подписанные и переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу, что и оригиналы.
8. Срок действия договора.
8.1 Настоящий Договор действует с момента подписания до» ___» ___________ 20__ г.
8.2. В случае досрочного расторжение Договора инициативная сторона уведомляет об
этом другую сторону письменно не позднее, чем за один месяц.
8.3. Если за один месяц до окончания действия Договора ни одна из сторон не заявит о
его изменении или расторжении, то Договор считается пролонгированным.
Количество пролонгаций не ограниченно.
9. Реквизиты сторон.
« Продавец» « Покупатель»
10. Подписи сторон.
«
Продавец» «
Покупатель»
_____________/Кравченко О. Б./ _________________/ /
Договор поставки товара является одной из разновидностей договора купли-продажи и аналогичен ему по форме. Но использовать стандартные шаблоны договоров опасно. Мы составили образец договора поставки товара, к которому точно не будет претензий.
Главбухам стоит проверить, нет ли в договорах поставки условий, которые могут навредить финансовым интересам компании. В некоторых случаях потребуются пересмотреть условия контрактов с контрагентами в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Что необходимо предусмотреть в договоре поставки товара 2017
Условия о законных и других процентах. Е сли кредитор хочет требовать проценты за отсрочку платежа, надо прописать их в договоре. Ставку писать не обязательно. По умолчанию применяется ключевая ставка.
Формулировка в договоре
«За период пользования денежными средствами, в том числе за период просрочки, Покупатель оплачивает Продавцу законные проценты по статье 317.1 ГК РФ. При несвоевременной оплате Продавец вправе требовать от Покупателя проценты по статье 395 ГК РФ».
Если считаете законные проценты, включите их в доходы в последний день каждого месяца (письмо Минфина России от 22.04.2016 № 03-03-06/1/23410). А проценты по статье 395 ГК РФ - в момент, когда должник признал долг: подписал акт, заплатил, прислал гарантийное письмо и т. п. (письмо Минфина России от 01.12.1014 № 03-03-06/1/61165).
Покупателю или заказчику стоит попросить поставщика уточнить в договоре, включает ли цена товара НДС. Иначе поставщик потребует налог сверх цены и выиграет (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.07.2016 № А73-13628/2015).
В 2017 году претензионный порядок обязателен, даже если в договоре о нем не сказано. Но стоит упомянуть в контракте, в какой срок должник обязан ответить на претензию. Условие стимулирует контрагента прислать ответ до суда.
Расходы на доставку в стоимость товара. Поставщик обязан доставить товар покупателю. Но чаще всего он делает это не сам, а нанимает перевозчика. Стоимость доставки возмещает покупатель. По мнению Минфина, продавец не должен выставлять счет-фактуру на транспортировку. Ведь оказывает услуги не поставщик, а перевозчик (письмо от 13.04.2016 № 03-07-09/21127). А раз у покупателя нет прямых отношений с транспортной компанией, он теряет вычет.
Первый - стоимость доставки включить в цену. Такой способ часто невыгоден поставщику, так как цена товара будет фиксированной, а перевозчики могут менять стоимость своих услуг. Если поставщик все же согласен или цена перевозки не изменится, включите такое условие:
Формулировка в договоре поставки товара
«Цена Товара включает стоимость доставки и составляет 1 000 000 руб., в том числе НДС 180 000 руб.».
Второй вариант - заключить с поставщиком отдельный посреднический договор на приобретение транспортных услуг. Тогда на сумму перевозки поставщик оформит счет-фактуру по правилам для посредников. То есть в строку 2 впишет полное или сокращенное название транспортной компании. А дальше скопирует все данные из счета-фактуры за перевозку. В итоге поставщик не увеличит базу по НДС на стоимость доставки, а покупатель заявит вычет.
Кроме того, не забудьте уточнить в договоре поставки товара, кто из работников покупателя вправе принять товар. Иначе покупатель заявит, что «физик», который получил товар, у него не работает. Поставщик тогда вынужден требовать оплату через суд.
Что важно учесть в договоре поставки товара
По договору поставщик обязуется в назначенные сроки передать товар покупателю, а тот, принять и оплатить его. Однако здесь есть свои особенности.
В 2014 году Президиум ВАС РФ подготовил обзор по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными (информационное письмо от 25.02.2014 № 165). Из него видно, что расплывчатые формулировки, в том числе в договоре поставки товара, часто становятся причиной споров между компаниями. Зная, по каким признакам контрагенты пытаются оспорить сделку, можно избежать ловушек в них.
Как правило, компании заключают договор поставки товара, в котором определяют лишь обобщающее название товара и условия сделки - срок поставки, оплаты и неустойку за просрочку. А конкретный ассортимент, количество и цену продукции фиксируют в спецификациях, в которых о сроках ничего не сказано.
Из текста договора поставки товара:
п. 1.1. Поставщик обязуется ежемесячно в сроки, установленные Договором, передавать Покупателю пиломатериалы в количестве, ассортименте и по ценам, прописанным в Спецификации, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать товары в сроки, установленные Договором.
…п. 4.1. За нарушение сроков оплаты Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,05 процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
При просрочке оплаты конкретного товара поставщик взыскивает неустойку, определенную рамочным договором. Но покупатели ссылаются на то, что этот договор не заключен, так как в нем нет предмета поставки. Товар определен в спецификациях, а в них нет ни срока оплаты, ни условия о неустойке. Значит, взыскание неустойки незаконно. Судьи в таких спорах поддерживают поставщиков, поскольку предмет поставки определен в соглашениях, которые являются частью рамочного договора. А условие о сроках платежа и неустойке распространяется на все приложения к нему (п. 9 информационного письма от 25.02.2014 № 165).
Лучше продублировать условие о сроках платежа и неустойке за просрочку в спецификациях к договору. А в самом договоре написать, что спецификация является неотъемлемой его частью. Это исключит споры.
В договоре поставки товара неустойка зависит от цены договора. Неустойку за нарушение условий договора не надо включать в базу по НДС, если она не связана с оплатой и не влияет на первоначальную цену. Иначе инспекторы могут потребовать заплатить НДС (письмо ФНС России от 03.04.2013 № ЕД-4-3/5875@).
Договор поставки с отсрочкой платежа. Образец 2017
ДОГОВОР № 1
поставки продукции (товаров)Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма "Мастер"», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Александра Владимировича Львова, действующего на основании устава, с одной стороны и закрытое акционерное общество «Альфа», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Аллы Степановны Глебовой, действующего на основании устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить радиаторы отопительные МС-140-500 (далее – радиаторы) в соответствии с графиком поставки и спецификацией, которые являются неотъемлемыми приложениями к настоящему договору.
Общий объем всех подлежащих поставке в течение срока, указанного в настоящем пункте, радиаторов устанавливается в размере 1500 шт.
1.2. Поставка осуществляется помесячно, равными партиями в соответствии с графиком поставки.
1.3. Поставщик вправе, с письменного согласия Покупателя, осуществлять досрочную отгрузку подлежащих поставке партий радиаторов.
2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОМПЛЕКТНОСТИ
2.1. Поставляемые радиаторы по качеству и комплектности должны соответствовать ГОСТ 31311-2005, ТУ 4935-005-00288372-05, а также требованиям, установленным в п. 1.1 настоящего договора и в прилагаемой к договору спецификации.
2.2. Согласование между сторонами уточненных технических характеристик и дополнительных требований к качеству радиаторов, не предусмотренных утвержденной технической документацией, осуществляется в следующем порядке: путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3. Поставщик гарантирует качество и надежность радиаторов в течение гарантийного срока, установленного п. 11.2 ГОСТ 31311-2005.
Поставщик предоставляет дополнительные гарантии качества, а именно: обязуется в течение трех лет со дня передачи товара покупателю осуществлять бесплатный ремонт и обслуживание радиаторов.
3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
3.1. Радиаторы поставляются в таре и упаковке, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, указанной в разделе 2 настоящего договора.
3.2. Упаковка радиаторов должна содержать маркировку, включающую следующие сведения: наименования покупателя и грузополучателя; адрес грузополучателя; номер и дата договора поставки; номера позиций (по спецификации и графику поставки); номер места; вес нетто, вес брутто; размеры тары в см (длина, высота, ширина); сведения о Поставщике и грузоотправителе.
3.3. Места, требующие специального обозначения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.
4. ЦЕНА И СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ
4.1. Цена одной штуки подлежащих поставке радиаторов устанавливается на весь период поставки в размере 3 400,00 руб. (Три тысячи четыреста руб. 00 коп.), что отражается в прилагаемой к договору спецификации.
Цена, указанная в настоящем пункте, не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке и является стабильной в течение всего срока действия настоящего договора. Не являются основанием для изменения цены увеличение транспортных расходов, инфляционные процессы и другие обстоятельства, обусловленные объективными экономическими причинами или действием обстоятельств непреодолимой силы.
4.2. Стоимость каждой партии подлежащих поставке радиаторов определяется в соответствии с прилагаемыми к договору спецификацией и графиком поставки.
4.3. Общая сумма договора, включающая транспортные расходы Поставщика при
транспортировке радиаторов грузовой скоростью, устанавливается в размере 5 350 000,00 руб. (Пять миллионов триста пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).4.4. В случае если с письменного согласия Покупателя отправка радиаторов осуществляется Поставщиком ускоренным способом, дополнительные транспортные расходы несет Покупатель.
5. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ
5.1. Отгрузка радиаторов производится железнодорожным транспортом в вагонах, грузовой скоростью. Минимальной нормой отгрузки является партия, размер которой определяется в соответствии с графиком поставки. Отгрузка осуществляется на условиях франко-вагон – станция назначения в присутствии представителя Покупателя.
5.2. Каждая партия подлежащих поставке радиаторов должна иметь следующие
сопроводительные документы:
– железнодорожная накладная – 1 экз.;
– спецификация – 1 экз.;
– сертификат качества – 1 экз.;
– санитарный сертификат – 1 экз.;
– др.5.3. Отгрузка каждой партии начинается после вручения представителем Покупателя Поставщику письменного извещения об оплате соответствующей партии.
5.4. Поставщик в день сдачи соответствующей партии радиаторов железной дороге обязан уведомить Покупателя о дате отгрузки и номерах отправленных вагонов по телеграфу, факсу или
телефону.6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Оплата первой подлежащей поставке в соответствии с графиком партии радиаторов осуществляется Покупателем в полном объеме в семидневный срок со дня заключения настоящего договора в размере 20% от суммы договора.
Оплата каждой последующей партии радиаторов осуществляется Покупателем в полном объеме не позднее чем в 14-дневный срок со дня оформления акта приемки предыдущей партии от железной дороги, в размере 20% от суммы договора.
6.2. Окончательные расчеты сторон производятся в день оплаты последней подлежащей поставке в соответствии с графиком партии радиаторов.
7. ПРИЕМКА ТОВАРА
7.1. Приемка каждой поставленной партии радиаторов от железной дороги осуществляется представителем Покупателя в пятидневный срок со дня получения уведомления железной дороги о прибытии соответствующей партии, на основании осмотра и документов, указанных в п. 6.2 настоящего договора.
Факт приемки Покупателем каждой поставленной партии радиаторов оформляется двусторонним актом приемки, подписанным представителями Покупателя и железной дороги, который подтверждает приемку по количеству и качеству. В случае обнаружения при приемке несоответствия полученных радиаторов условиям настоящего договора, спецификации или графика об этом делается соответствующая запись в акте.
7.2. При осуществлении приемки радиаторов Покупатель обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие радиаторов.
7.3. В случае обнаружения в поставленных товарах недостатков, недостач или иных
несоответствий условиям договора и спецификации Покупатель не позднее чемв трехдневный срок письменно уведомляет об этом Поставщика.7.4. В случае отказа от поставленного радиатора Покупатель обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом Поставщика.
В случае принятия Покупателем радиатора на ответственное хранение Поставщик обязан в пятидневный срок вывезти указанный товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую ответственность за судьбу товара.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания сторонами и действует до приемки Покупателем последней подлежащей поставке в соответствии с графиком партии радиаторов.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и пописаны обеими сторонами договора.
8.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случаях:
– поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Покупателя срок;
– неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров.Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты товаров.
8.4. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон и в других случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ и другими законами.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий – разрешать их на основании взаимного согласия.
Если согласие не достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Споры сторон разрешаются в соответствии с законодательством в арбитражном суде по
местонахождению ответчика.9.3. За просрочку поставки или недопоставку радиаторов Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 1% стоимости каждой партии, поставка которой просрочена, за каждый день просрочки, но не более 500 000 руб., а в случае недопоставки – в размере 100% стоимости недопоставленных радиаторов.
9.4. За поставку радиаторов ненадлежащего качества, то есть с нарушением требований к качеству, установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 20% стоимости той партии, в составе которой обнаружены радиаторы ненадлежащего качества.
9.5. В случае просрочки оплаты подлежащих поставке радиаторов Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 1% стоимости не оплаченной в срок партии за каждый день просрочки, но не более 500 000 руб.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: ООО «Производственная фирма "Мастер". Адрес: 125007, г. Москва, ул. Коптева, д. 40
ИНН 708123436, КПП 770801001, р/с 40702810400000001234 в АКБ «Надежный», к/с 3010181040000000123, БИК 044585123
Покупатель: ООО «Альфа». Адрес: 125008, г. Москва, ул. Михалковская, д. 20,
ИНН 7708123456, КПП 770801001, р/с 4070281040000001111 в АКБ «Надежный», к/с 30101810400000000222 БИК 044583222
Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
11. ПОДПИСИ СТОРОН
Дополнительное соглашение к договору поставки товара. Образец 2017
В 2017 году компании не вправе начислять законные проценты по умолчанию. А размер бонусов торговым сетям не может превышать 5 %. Чтобы привести в порядок условия контрактов, составьте дополнительное соглашение (см. образец).
Проценты за отсрочку и просрочку в договоре поставки. Компания не вправе требовать законные проценты, если о них не сказано в договоре. Это касается всех договоров независимо от даты подписания. Поэтому если кредитор и дальше хочет получать с контрагента проценты, то запишите это условие в контракте.
По умолчанию кредитор начислит проценты по ключевой ставке ЦБ. Если стороны хотят снизить или повысить этот процент, то определите в договоре другую ставку (п. 1 ст. 317.1 ГК РФ).
В соглашении можно записать, что за период просрочки проценты начисляются сразу по двум статьям 317.1 и 395 ГК РФ. Это не запрещено (п. 53 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7).
Сроки оплаты товара в договоре поставки. В договорах поставки продовольственных товаров с ритейлерами пересмотрите сроки, когда покупатель должен оплатить продукцию. Число дней должно соответствовать требованиям закона (см. таблицу).
Когда покупатель должен оплатить товар
Сроки считайте со дня получения товаров независимо от того, передал поставщик документы на отгрузку или нет.
Бонусы за объем закупок. Вознаграждения ритейлерам не могут превышать 5 % от цены закупок. За выплату вознаграждения сверх лимита оштрафуют и поставщика, и ритейлера на 5 млн рублей, а директора - на 40 тыс. рублей (ч. 1, 3 ст. 14.42 КоАП РФ). Чтобы избежать штрафа, в соглашении определите точный процент, который получит ритейлер от стоимости закупки. Кроме того, в эту сумму должны войти плата за логистику, обработку, упаковку товаров и другие аналогичные услуги.
В соглашении также запишите, с какой даты действуют изменения. Один экземпляр документа оставьте себе, а второй вручите контрагенту.
ДОГОВОР №__________
1. Предмет Договора
Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания ЮниАпекс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора _____________________________________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________________________ действующего на основании __________________________________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, продукцию, оговоренную в развернутой номенклатуре (ассортименте), в дальнейшем «Товар».
1.2. Поставка Товара осуществляется на основании заказа Покупателя и по накладным Поставщика. Заказ должен содержать наименование, количество и ассортимент Товара, требуемого Покупателем к поставке, а также отгрузочную разнарядку с указанием места передачи Товара, Получателя и иных, необходимых сведений для организации доставки и вручения Товара.
1.3. Цена Товара и общая сумма поставки определяются на каждую поставку и
указываются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. В течение срока действия настоящего Договора Товар может поставляться отдельными партиями. Под отдельной партией Товара Стороны понимают наименование и количество Товара, поставляемого по одной товарной накладной. Спецификация на первую поставку Товара согласовывается Сторонами в день подписания настоящего Договора.
2. Порядок и условия поставки
2.1. Сроки поставки согласовываются Сторонами в Спецификациях к настоящему Договору.
2.2. Доставка осуществляется либо транспортом Поставщика, либо путем самовывоза транспортом Покупателя (Грузополучателя). Согласование способа доставки согласовывается Сторонами в Спецификации.
2.3. Поставщик направляет Покупателю уведомление о готовности Товара к отгрузке за два рабочих дня до предполагаемой поставки Товара. В уведомлении Поставщик указывает Грузоотправителя.
2.4. Отгрузку в адрес Покупателя Поставщик начинает только после поступления на свой расчетный счет денежных средств от Покупателя, в полной сумме, указанной в счете на оплату.
По соглашению Сторон отгрузка может быть осуществлена до уплаты Покупателем полной стоимости Товара. Оговорка о таком соглашении Сторон должна содержаться в Спецификациях.
2.5. Поставщик после доставки Товара до места приемки, указанного Покупателем, обязан немедленно уведомить последнего о доставке.
2.6. Датой поставки Товара считается дата доставки Товара на место получения, указанное Покупателем в Заказе (п.1.2.).
2.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара при условии его полной оплаты. Риск случайной гибели или порчи Товара лежит на Стороне, у которой фактически находится Товар.
2.8. Обязанность Поставщика передать (вручить) Товар считается исполненной с даты передачи Покупателю Товара и подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной, а если Покупатель (Грузополучатель) не исполнил свое обязательство по приемки Товара в срок, указанный в п.6.2.2., то обязанность Поставщика считается исполненной с даты доставки Товара в место, указанное Покупателем либо с даты готовности Товара к отгрузке.
2.9. Продукция поставляется в сроки, указанные в Спецификациях. Поставщик принимает заказы на срочное изготовление и поставку Товара, если для этого имеются соответствующие производственные возможности, о чем уведомляет Покупателя.
3. Цена Товара и порядок финансовых расчетов
3.1. Цена Товара не включает в себя и иные расходы Поставщика по доставке Товара, которые Покупатель оплачивает дополнительно на основании счета Поставщика по ценам, согласованным Сторонами в Спецификации.
3.2. По соглашению Сторон возможны и иные способы оплаты поставляемого Товара.
4. Качество Товара
4.1. Качество каждой партии Товара, поставляемой по настоящему Договору, должно полностью соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия и паспортах, передаваемых Покупателю одновременно с Товаром.
5. Приема Товара
5.1. Приемка поставляемого Товара по количеству и качеству производится на основании данных, указанных в накладных и сертификатах качества в день поставки (отгрузки) Товара.
5.2. Порядок возврата и замены Товара ненадлежащего качества определяется дополнительным соглашением Сторон.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Покупатель вправе:
6.1.1. Требовать от Поставщика поставки Товара в количестве и ассортименте, оговоренном Сторонами в Спецификации, в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.2. Покупатель обязан:
6.2.1. Оплатить Товар и его доставку в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Договором и Спецификациями.
6.2.2. Принять переданный ему Товар или организовать его приемку Грузополучателем в день доставки, указанный в п.2.7. настоящего Договора.
6.2.3. Оплатить стоимость ответственного хранения Товара, в случае если Товар не был принят Покупателем (Грузополучателем) в день доставки Товара.
6.2.4. В день приема Товара убедиться в соответствии количества и качества Товара. В случае обнаружения недостатков Товара по количеству и/или качеству составить акт, подписанный представителями Сторон.
6.3. Поставщик вправе:
6.3.1. Требовать от Покупателя оплаты поставленного Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификаций.
6.3.2. По согласованию с Покупателем поставить Товар досрочно в случае наличия возможностей.
6.4. Поставщик обязан:
6.4.1. Передать Покупателю Товар свободным от прав и притязаний третьих лиц.
6.4.2. Передать Товар в количестве и ассортименте, предусмотренных в Спецификациях, в полном соответствии с условиями настоящего Договора.
6.4.3. Передать Товар в соответствующей таре.
6.4.4. Передать Покупателю вместе с Товаром всю необходимую и относящуюся к нему и его поставке документацию.
6.4.5. Передать Покупателю счет-фактуру не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты поставки.
6.4.6. В разумные сроки устранить недостатки и несоответствия, указанные в акте, составленном Сторонами в соответствии с п. 6. 2. 4. настоящего Договора.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара, установленных настоящим Договором и Спецификациями (при отгрузке Товара до его полной оплаты) Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от оставшейся суммы неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 30 % стоимости этого Товара.
7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, недопоставки Товара, указанных в настоящем Договоре и Спецификациях, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5 % (Ноль целых и пять десятых) процента от стоимости не поставленного в срок, недопоставленного Товара.
7.3. Уплата санкций не освобождает Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.5. За несвоевременное или недобросовестное исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «____» ________________года.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны стараются урегулировать путем переговоров.
9.2. При не достижении соглашения в ходе переговоров Стороны разрешают спорные вопросы в претензионном порядке. При этом срок рассмотрения претензии, заявленной одной из Сторон, не должен превышать 30 (Тридцати) календарных дней.
9.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем проведения переговоров и предъявления претензий, Стороны передают спор на разрешение в Арбитражный суд г. Пермь.
10. Форс-мажорные обстоятельства
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны или военных действий или запретов компетентных государственных органов или органов местного самоуправления, возникших после заключения настоящего Договора, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору для Стороны, испытывающей воздействие таких обстоятельств, отодвигается на срок действия таких обстоятельств и ликвидации их последствий.
10.3. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана не позднее 3 (Трех) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены документом Торгово-промышленной палаты РФ.
10.4. В случае если действие форс-мажорных обстоятельств будет продолжаться более 2 (Двух) календарных месяцев любая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при условии письменного предупреждения об этом другой Стороны за 10 (Десять) календарных дней.
11. Прочие условия
11.1.Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в Договоре требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития хозяйственных связей.
11.2.Уведомления Сторон может осуществляться телефонограммой, телеграммой, телексом, посредством факсимильной связи, письмом, направляемом либо курьером, либо почтовым отправлением. В случае направления уведомления любым из вышеперечисленных способов (кроме письма) оно должно быть подтверждено документом, совершенным в письменной форме за подписью уполномоченного лица.
11.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения по вопросам поставок теряют юридическую силу.
11.4. Стороны не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
11.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
11.6. Спецификации к настоящему Договору подписываются полномочными представителями Сторон и должны содержать ссылки на номер и дату заключения настоящего Договора и являются неотъемлемой частью
11.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме, подписываются полномочными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
12. Реквизиты
Возможно вам нужен пример документа из области «Договор поставки» с темой «Образец договор поставки товара» , Вы можете распечатать этот образец.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ г. ______________________ "___"__________ 20___ г. ________________________________________________________________, (название организации) именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании _________________________ с одной стороны и (Устава, Положения и т.д.) ____________________________________________________________________, (название организации) именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ____________________________ (должность, Ф.И.О.) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю "Товар" в количестве и ассортименте, предусмотренными настоящим договором и спецификациями (счетами-фактурами) в обусловленный договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный товар. 2. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ 2.1. Покупатель представляет не позднее ___ дней после подписания настоящего договора заказ на продукцию, а также согласует с Поставщиком срок поставки. Ассортимент и количество, а также срок поставки каждой партии определяется в счетах-фактурах. 2.2. Заказ считается принятым, если в течение _______ дней после его получения Поставщик не сообщит своих возражений по заказу. При наличие возражений Поставщик в указанный срок предпринимает меры по их урегулированию. 3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 3.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать: стандарту Nо. _________________________, утвержденным техническим условиям поставляемой продукции __________________________ 3.2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору отказаться от исполнения договора поставки и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы или потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору. Этот пункт не действует, если Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества. 3.3. В случае передачи товара с нарушением требования о комплектности Покупатель вправе требовать соразмерного уменьшения покупной цены либо до укомплектования товара в течение ________ дней. 3.4. Поставщик гарантирует доброкачественность и надежность поставляемой продукции в течение срока, установленного ____________ ___________ (номер стандарта, технических условий или иного документа, предусматривающего гарантийный срок). 3.5. Дополнительные гарантии качества, представляемые Поставщиком ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________. 3.6. Проверка продукции по качеству и количеству производится _____________________________________________________________________. 3.7. Дополнительные условия к качеству и комплектности товара ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________. 4. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 4.1. Поставка товара в течение срока действия договора производится в следующие сроки (периоды): ____________________________. (месячные, полумесячные и др.) Отгрузка товара в течение периода поставки производится по согласованному сторонами графику. График отгрузки прилагается к настоящему договору. Предложенный заинтересованной стороной проект нового графика отгрузки считается принятым другой стороной, если последняя в течение _____________ дней после получения проекта не заявит возражений. 4.2. Досрочная поставка товара может производиться только с согласия Покупателя, подтвержденного телеграммой, письмом и т.п. 4.3. Количество товара, недопоставленного (невыбранного) в одном периоде поставки подлежит поставке (выборке) в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора. Восполнение недопоставленного количества товара производится в ассортименте _____________________________________________________________________. 4.4. Отгрузка товара Поставщиком производится в соответствии с минимальными нормами отгрузки, предусмотренными Особыми условиями поставки _____________________________________________________________ (наименование особых условий поставки) _____________________________________________________________________. Товар, для которого особыми условиями поставки минимальные нормы не установлены, отгружается с соблюдением следующих минимальных норм _____________________________________________________________________. 4.5. Отгрузка товара в адрес Покупателя производится Поставщиком _____________________________________________________________________. (вид транспорта, условия транспортировки) 4.6. Поставщик информирует Покупателя о планируемых отгрузках в срок _________________________________________________________________ (способ информации, телефон, телеграф) 4.7. Количество отгружаемого товара определяется Поставщиком путем (взвешивания и т.п.). На каждую партию отгружаемого товара Поставщиком выписывается ___________________________________________ с указанием в нем ___________________________________________. (нетто, брутто, кол. ед.) 4.8. В случае поставки товара Покупателю в месте нахождения Поставщика, поставка товара производиться в срок _____________________ дней. В случае невыборки товара Покупателем в указанный срок, Поставщик имеет право отказаться от исполнения договора либо потребовать оплаты продукции. 5. ТАРА И УПАКОВКА 5.1. Тара и упаковка товара должны соответствовать требованиям: стандарта No. __________________________________________________; технических условий No. ________________________________________, утвержденных _________________________________________________________ (наименование органа, утвердившего ТУ, дата утверждения) 5.2. Дополнительные требования к таре и упаковке устанавливаются соглашением сторон. 5.3. В тех случаях, когда товар отгружается в многооборотной таре покупателя, Покупатель обеспечивает Поставщика соответствующей тарой не позднее чем за ________ дней до срока отгрузки. 5.4. Покупатель обязуется возвратить тару в порядке и в сроки, предусмотренные ______________________________________________________ (название инструкции Особых условий поставки ______________________________________________________________________ или иного нормативного акта, _____________________________________________________________________. определяющего порядок и сроки возврата должного вида тары) 5.5. Тара из-под товара, порядок и сроки возврата которой не установлены обязательными для сторон правилами, подлежит возврату Покупателем Поставщику не позднее чем ________________________________ (срок возврата тары) после получения товара. При возврате указанной тары Покупателем соблюдаются следующие условия: _______________________________________ _____________________________________________________________________. 5.6. Оплата возвращенной тары производится Поставщиком Покупателю в порядке ______________________________ не позднее ______ дней после получения (форма расчета) тары. 6. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 6.1. Покупатель оплачивает Поставщику поставленный товар по ценам прейскуранта Nо. ________. 6.2. Выплачивается надбавка за более высокое качество по сравнению со стандартом по согласованию сторон в размере _____________________________________________________________________. 6.3. Расчеты за товар производятся между Поставщиком и Покупателем путем ___________________________________________________. (форма расчетов) 6.4. Поставщик направляет Покупателю следующие расчетные документы ___________________________________________________________. (наименование документов) Указанные документы высылаются Покупателю ____________________________ _____________________________________________________________________. (направления документов) 7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 7.1. ____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 8.1. В случае просрочки поставки продукции Поставщик платит Покупателю штраф: при просрочке до _________ дней _________ процентов от стоимости вовремя непоставленной партии товара; при просрочке свыше _________ дней __________ процентов от стоимости вовремя непоставленной партии товара. 8.2. За невысылку информации (пункт 4.4 настоящего договора) Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере _____________________ руб. за каждый случай. 8.3. За просрочку возврата тары, порядок и сроки возврата которой устанавливаются настоящим договором (п. 5.4 настоящего договора), Покупатель уплачивает Поставщику штраф в следующих размерах от стоимости вовремя невозвращенной тары: при просрочке до _________ дней _________ процентов от стоимости вовремя невозвращенной тары; при просрочке до _________ дней _________ процентов от стоимости вовремя невозвращенной тары. 8.4. За отгрузку товара с нарушением согласованного графика Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере __________ процентов стоимости товара, отгруженного не по графику. Под нарушением согласованного графика понимается как просрочка отгрузки, так и досрочная отгрузка товара против графика без согласия Покупателя. Указанный штраф уплачивается Поставщиком независимо от уплаты неустойки за недопоставку товара в месячные сроки. 8.5. В случае отказа от принятия товара в соответствии с договором (п. 3.2) Покупатель обязан обеспечить ответственное хранение товара, а Поставщик обязан распорядиться им в разумный срок. При этом все расходы, понесенные Покупателем в связи принятием товара на ответственное хранение, реализацию товара, подлежат возмещению Поставщиком. 8.6. Санкции за нарушение других условий договора: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 8.7. Взаимоотношения сторон по поставке товара в части, не урегулированной настоящим договором, регулируются действующим законодательством. 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Внимание! Не забудьте, что данный шаблон документа носит ознакомительный характер и может устареть. Используйте этот документ как основу для составления собственного.
Чтобы составить договор поставки уже не нужно искать образец договора поставки скачать ! Достаточно только воспользоваться уникальным конструктором договоров "Просто Документы", ответив на вопросы и заполнив формы, и Вы получите готовый договор поставки под Вашу ситуацию.
Каждый договор поставки прошел многоступенчатую систему проверки, поэтому мы с полной уверенностью можем гарантировать то, что итоговый документ будет в точности соответствовать законодательству, защищать права сторон, конкретно определять обязательственные отношения.
Договор поставки: условия и содержание договора поставки
Договор поставки по ГК РФ представляет собой соглашение, по которому поставщик-продавец обязуется передать производимые или закупаемые им товары покупателю (ст. 506 ГК РФ).
Существенным условием данного договора является его предмет – наименование и количество товара (п. 1 ст. 432, п. 3 ст. 455, п. 2 ст. 465 ГК РФ). Существенным также может быть признано условие о сроке поставки (см. п. 5.1 Рекомендаций по заключению договора поставки).
Отметим, что договор поставки – это разновидность договора купли-продажи. При этом любой образец договора поставки имеет ряд характеризующих его особенностей.
Продавцом по договору поставки может быть только лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность (ст. 506 ГК РФ), а по договору купли-продажи – фактически любое лицо (п. 1 ст. 454 ГК РФ).
По договору поставки передается товар, который обязательно предназначается для его использования в предпринимательской деятельности или в целях, что не связаны с личным, семейным, домашним и другим подобным использованием (ст. 506 ГК РФ). В свою очередь, по договору купли-продажи может быть передана любая вещь для любых целей, что не запрещено законодательно (п. 1 ст. 454 ГК РФ).
Важно помнить, что положения о договоре купли-продажи применяются к любому шаблону договора поставки, но только если иное не предусматривается правилами Гражданского кодекса РФ о договоре поставки (п. 5 ст. 454 ГК РФ).
Типовой договор поставки: отличия договора поставки от других договоров
1) Чем отличается договор поставки от договора розничной купли-продажи
По договору розничной купли-продажи передается товар, что предназначается для личного, семейного, домашнего или любого другого использования, которое не связано с предпринимательской деятельностью (п. 1 ст. 492 ГК РФ). Если же посмотреть на образец договора поставки , то, напротив, передается товар, который предназначается для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобного рода использованием (ст. 506 ГК РФ).
В отличие от договора поставки договор розничной купли-продажи является публичным договором (п. 2 ст. 492 ГК РФ), т.е. продавец обязан заключать такой договор с каждым, кто к нему обратится (ст. 426 ГК РФ).
2) Отличия договора поставки от договора подряда
Договор подряда детально регламентирует процесс изготовления результата работы (вещи). В нем устанавливаются сроки и порядок выполнения работы (ст. ст. 703, 708 ГК РФ), определяются права и обязанности сторон в процессе ее исполнения (ст. ст. 715, 716, 718, 719 ГК РФ). В типовом договоре поставки процесс изготовления товара не регулируется, основное внимание уделяется порядку передачи товара.
Итак, если Вам нужен качественный профессионально составленный договор поставки, то используйте конструктор договоров. Попробовав создать договор на конструкторе хотя бы один раз, Вы забудете, что такое искать образцы договоров поставки скачать бесплатно .
