Главная » Страхование » Договор по закупкам образец. Типовой государственный контракт на закупку товаров, работ и услуг. Изменение и расторжение договора купли-продажи

Договор по закупкам образец. Типовой государственный контракт на закупку товаров, работ и услуг. Изменение и расторжение договора купли-продажи

ДОГОВОР №

на выполнение заказа на закупку и поставку оборудования

г. “ ” 2012 г.

В лице _________________________________, действующего на основании _________, именуем_____ в дальнейшем по тексту “ Заказчик ”, и общество с ограниченной ответственностью «_________», ______________, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем по тексту настоящего договора “ Исполнитель ”, именуемые далее каждая и совместно “Стороны”, заключили настоящий договор на закупку и поставку оборудования (далее по тексту “Договор”) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. На основании настоящего Договора Исполнитель обязуется поставить (передать) Заказчику__________________________________________________________________________________ (далее по тексту настоящего Договора “Оборудование”), а Заказчик обязуется принять и оплатить его в порядке, сроке и на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

1.2. Количество, ассортимент, характеристики поставляемого Оборудования согласованы Сторонами в Ведомости поставки оборудования (Спецификации), являющейся приложением №1 к настоящему Договору.

2. Цена Договора и порядок расчетов по поставке

2.1. Цена настоящего Договора определена Сторонами в соответствие с Ведомостью поставки оборудования (Спецификацией) в Протоколе согласования цены договора, являющемся приложением №2 к настоящему Договору.

2.2. Цена настоящего Договора составляет сумму, эквивалентную _______________, в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату платежа плюс 1,5% .

2.3. Цена Договора включает в себя:

стоимость Оборудования, его принадлежностей и расходных материалов к нему; стоимость транспортировки Оборудования до жд станции в г. _________, включая все сопутствующие расходы, такие как расходы по хранению, страхованию, оплате таможенных пошлин, налогов и сборов, и иные; стоимость тары, упаковки, а так же приспособлений, необходимых для передачи Оборудования.

2.4. Оплата Оборудования производится Заказчиком в безналичном порядке по счету Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.5. Платежи по настоящему Договору осуществляются в валюте Российской Федерации.

2.6. Сторонами настоящего Договора определен следующий порядок и сроки расчетов за Оборудование, являющийся предметом Договора: 50% предоплата в течение 3-х банковских дней с даты подписания Договора, 50% окончательная оплата в течение 3-х банковских дней с даты выхода груза из порта отправки по предоставлению копии коносамента (накладной).

2.7. В случае передачи Исполнителем Оборудования партиями либо частями в соответствие с Графиком поставки, являющемся приложением №3 к настоящему Договору, оплата производится Заказчиком в объеме стоимости принятой партии (части).

3. Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Поставляемое оборудование должно соответствовать следующим требованиям:

3.2. На оборудование, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ, Исполнитель обязан предоставить соответствующие сертификаты (копии, заверенные сертификационным органом).

3.3. Оборудование должно поставляться комплектно, в соответствии с требованиями технических условий, за исключения случаев, когда поставка оборудования с дополнительными к комплекту частями или без отдельных частей, входящих к комплект, предусмотрена настоящим Договором или Приложением к нему.

3.4. Исполнитель обязуется обеспечить работоспособность Оборудования и включить в комплект поставки все необходимые компоненты для обеспечения данного требования.

3.5. Оборудование поставляется в фирменной упаковке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Нарушение упаковки может допускаться исключительно для проверки качества, комплектности, отсутствия повреждения и рабочих качеств Оборудования. В случае проверки Оборудования в месте его приемки в Акт приема-передачи представителями Сторон вносится соответствующая запись.

3.6. Для обеспечения сохранности и удобства транспортировки и складирования оборудования Исполнителем должны использоваться специальные средства пакетирования и тарирования, принятые для данного вида Оборудования.

3.7. Исполнитель обязан предоставить следующую информацию об Оборудовании на русском языке :

об изготовителе и месте его нахождения, обозначения и номера стандартов, обязательным требованиям которых должен соответствовать оборудование, о проведении сертификации и номерах сертификата соответствия; о потребительских свойствах Оборудования, правилах его безопасного и эффективного использования и эксплуатации; о сроке службы и сроке годности Оборудования, если такой срок установлен.

3.8. Вышеуказанная информация должна быть отражена в технической документации (инструкции, паспорту), прилагаемой к каждой единице оборудования.

4. Гарантии Исполнителя

4.1. Исполнитель гарантирует, что на момент передачи Заказчику все поставляемое оборудование принадлежит ему на праве собственности, выпущено в свободное обращение, под залогом и арестом не состоит, обременений третьих лиц не имеет.

4.2. Исполнитель гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, иных прав на объекты интеллектуальной собственности , связанных с использованием оборудования или любой их части в Российской Федерации.

4.3. Исполнитель гарантирует, что все поставляемое Заказчику оборудование соответствует стандартам качества и безопасности товаров, применяемым в Российской Федерации и разрешено к использованию.

4.4. Исполнитель гарантирует, что Товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов.

4.5. Исполнитель гарантирует, что оборудование в течение гарантийного срока эксплуатации не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя, при нормальном использовании Оборудования в условиях, обычных для страны конечного назначения.

4.6. Общий гарантийный срок на Оборудование составляет _____ (__________________) месяцев и начинает течь с даты приемки Оборудования Заказчиком по Акту сдачи-приемки, если иное не установлено технической документацией на Оборудование. В случае, если Гарантийным обязательством (сертификатом) на конкретное оборудования изготовителем установлен иной гарантийный срок, то гарантийное обслуживание такого Оборудования осуществляется Исполнителем в пределах срока, установленного изготовителем.

4.7. В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранять выявленные Заказчиком неисправности при условии, что нарушения в работе Оборудования не являются следствием неправильной эксплуатации поставленного Оборудования либо ремонтом Оборудования силами Заказчика с использованием непригодных материалов и неквалифицированными специалистами.

5. Порядок поставки и приемка Оборудования

5.1. Стороны настоящего Договора определили, что поставка Оборудования будет осуществляться в сроки, установленные Сторонами в Графике поставки, являющемся приложением № 3 к настоящему Договору.

5.2. Поставка оборудования осуществляется Исполнителем на условиях DDP (адрес Склада Грузополучателя) в соответствии с непосредственно в адрес Заказчика, указанный в настоящем Договоре. Транспортировка Оборудования производится силами и за счет Исполнителя.

5.3. Поставка Оборудования по количеству и наименованиям осуществляется Исполнителем на Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложения №1).

5.4. Исполнитель обязуется одновременно с передачей Оборудования передать Заказчику все принадлежности (в том числе расходные материалы) этого Оборудования, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. п.), необходимые при использовании Оборудования по его назначению (далее по тексту - “Документация”).

5.5. Исполнитель обязуется одновременно с передачей Оборудования представить Заказчику Акт сдачи-приемки оборудования в 2-х экз.

5.6. При получении Оборудования представитель Заказчика проверяет соответствие Оборудования сведениям, указанным в накладных Исполнителя и Спецификации, а так же соответствие условиям настоящего Договора.

5.7. Приемка Оборудования производится уполномоченным представителем Заказчика по количеству, качеству и ассортименту в присутствие представителя Исполнителя. При неявке представителя Исполнителя Заказчик осуществляет приемку Оборудования приемочной комиссией, о результатах которой информирует Исполнителя в 3-х дневный срок путем направления Исполнителю документов по приемке.

5.8. В случае поставки технически сложного оборудования, нарушения целостности упаковки, тарирования или правил транспортировки Оборудования, либо возникновения иных обоснованных сомнений в сохранности, комплектности, качестве оборудования представитель Заказчика может потребовать от представителя Исполнителя проверки соответствия Оборудования условиям настоящего Договора и Спецификации в процессе его приемки, а при отсутствие представителя Исполнителя в месте приемки Оборудования провести ее самостоятельно. Сведения о результатах проверки Оборудования вносятся в Акт сдачи-приемки Оборудования.

5.9. Одно наименование Оборудования, поставленное в большем количестве против необходимого, не засчитывается в восполнение недопоставки Оборудования другого наименования той же номенклатуры (ассортимента) и подлежит восполнению Исполнителем, кроме случаев, когда на то имелось предварительное письменное согласие Заказчика.

5.10. Исполнитель вправе осуществить досрочную поставку Оборудования.

5.11. Уведомления (претензии) Заказчика по вопросам несоответствия поставленного Оборудования условиям настоящего Договора и Спецификации направляются Заказчиком Исполнителю в течение 3-х рабочих дней с даты поставки.

5.12. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия Оборудования, переданного Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика оплаты Оборудования, согласно условиям Договора.

5.13. В случае недопоставки Оборудования и\или не предоставления документации на оборудования Исполнитель обязуется произвести его допоставку (предоставление) в согласованный Сторонами срок.

5.14. Датой поставки Оборудования считается дата приемки Оборудования (партии Оборудования) представителем Заказчика по Акту сдачи-приемки.

5.15. Акт сдачи-приемки утверждается руководителем Заказчика в 2-х экземплярах в течение 3-х рабочих дней с даты окончания поставки, после чего подлежит направлению в адрес Исполнителя.

6. Право собственности на Оборудование

6.1. Стороны его определили, что право собственности на Оборудование переходит к Заказчику с момента передачи его Исполнителем Заказчику по приемо-сдаточному акту.

6.2. Заказчик несет риск случайной гибели, утраты, порчи Оборудования с момента его приемки по приемо-сдаточному Акту.

6.3. В случаях фактической передачи Оборудования Заказчику до момента его оплаты Заказчик до момента оплаты не вправе отчуждать Оборудование или распоряжаться им иным образом, кроме как по поручению и с согласия Исполнителя.

7. Ответственность Сторон

7.1. Сторона Договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов, а также неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены.

7.2. В случае просрочки поставки Оборудования на срок более 50 дней Заказчик вправе отказаться от него, письменно уведомив об этом Исполнителя. Оборудование, поставленное Исполнителем с нарушением срока поставки, но до получения уведомления Заказчика об отказе, Заказчик обязуется принять и оплатить в установленном Сторонами настоящего Договора порядке.

7.3. За нарушение сроков передачи (отгрузки) Оборудования и\или принадлежностей и\или документации сверх сроков, установленных в настоящем Договоре для устранения нарушений условий договора Исполнителем, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% стоимости недопоставленного Оборудования или Оборудования, поставленного без документации или принадлежностей к нему, за каждый день просрочки.

7.4. За необоснованный отказ в приеме Оборудования Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 5% стоимости не принятого Оборудования.

7.5. За нарушение сроков оплаты Товара поставленного Товара Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,1% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

7.6. Уплата санкций за нарушение обязательств и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объеме в натуре.

7.7. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т. е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т. п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств. О возникновении обстоятельств, которые могут повлиять на надлежащее исполнение Сторонами Договора обязательств по нему, Сторона, для которой такие обстоятельства наступили, обязана не позднее, чем в 3 дневный срок с момента возникновения таких обстоятельств, сообщить об этом другой Стороне. В качестве подтверждения возникновения обстоятельств форс-мажор Стороны обязаны предоставить акты уполномоченных государственных органов, либо иную официальную информацию.

8. Разногласия и споры

8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, Стороны настоящего Договора будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации .

8.2. Претензия и ответ на нее отправляется заказным письмом либо вручается под расписку. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в месячный срок Сторона-заявитель вправе предъявить иск в арбитражный суд . При этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

8.3. Обмен Сторон информацией, относящейся к их отношениям в рамках действия настоящего Договора, должны быть совершены в письменной форме путем составления единого документа либо путем обмена заказными письмами с уведомлением о вручении или телеграммами. В случаях не терпящих отлагательства допускается передача информации для сведения путем телефонограмм, факсимильных и электронных сообщений, в этом случае Сторона, направившая такое сообщение, обязана в срок не позднее 3 дней направить другой Стороне его подтверждение почтовым отправлением.

9. Изменение и расторжение Договора

9.1. Настоящий Договор может быть изменен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия. Соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время. В случаях расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает свое действие с момента, установленного Сторонами в соглашении о расторжении Договора.

9.3. Договор может быть изменен или расторгнут судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора. Нарушение условий Договора признается существенным, если нарушение одной из его Сторон своих обязанностей по Договору повлекло для другой его Стороны последствия, вследствие которых она в значительной мере лишилась того, на что рассчитывала при заключении Договора, либо исполнение Договора утратило для нее интерес. Договор может быть расторгнут Сторонами его или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Договор между Сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему Договору.

9.4. Прекращение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

10 Заключительные условия

10.1. Договор подписан Сторонами в городе Хабаровске в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.

10.2. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами, с которого и становится обязательным для Сторон.

10.3. Настоящий Договор действует до момента полного исполнения Сторонами обязанностей по нему.

10.4. Настоящий Договор содержит 5 (пять) листов печатного текста и 4 (четырех) приложений, которые являются неотъемлемой частью Договора.

11 К настоящему Договору прилагаются:

Ведомость поставки Оборудования (Спецификация) – Приложение

Протокол согласования цены – Приложение

График поставки Оборудования – Приложение

Документ, подтверждающий право ответственного представителя Исполнителя на заключение (подписание) данного Договора – Приложение.

12. Реквизиты и подписи сторон.

Получив государственный или муниципальный заказ на поставку товаров, фирма-поставщик должна заключить договор госзакупок, предусматривающий все условия сотрудничества.

Потребности российских регионов, областей, городов в товарах, услугах или работах, необходимых для реализации целевых программ, осуществления регулярных функций, а также государственных полномочий органами местного самоуправления (медицинская помощь, бесплатное образование, услуги связи и т. д.) называются государственными или муниципальными нуждами.

Контракт, заключенный с целью обеспечения этих нужд, одной из сторон которого является субъект РФ, называется договором госзакупки . По условиям этого договора поставщик обязан предоставить товар (услуги, работу) заказчику (государственному или муниципальному), а заказчик, в свою очередь, обязуется оплатить предоставленные товары или услуги в полном объеме.

Существуют определенные отличия между обычными договорами поставки и договорами госзакупок:

Договор госзакупки заключается только на основании государственного или муниципального заказа;

Сторонами по договору госзакупок выступают заказчик и исполнитель. Однако заказчиком является государство, а исполнителем может быть как юридическое, так и физическое лицо.

В качестве исполнителей могут выступать также иностранные юридические и физические лица, в том случае, когда их товар являются эксклюзивными и не производятся на территории РФ.

Для заключения должны быть соблюдены определенные сроки и процедуры. Разработанный госзаказчиком контракт направляется поставщику, который в течение 30-ти дней должен его подписать и вернуть один экземпляр.

Если договор госзакупки составляется на основании результатов торгов на размещение заказа на поставку товаров, удовлетворяющих государственные или муниципальные нужды, он должен быть заключен не ранее, чем через 10 дней, и не позднее, чем через 20 дней с даты подписания протокола проведенных торгов. Если же в течение указанного времени договор не подписан поставщиком, право подписания передается участвующему в торгах поставщику, предложившему следующую по значимости цену контракта.

Недобросовестные поставщики отстраняются от участия в торгах на три года.

Заключается по цене поставщика. При этом необходимо учитывать тот факт, что ИП, использующий УСН, указывает цену без учета НДС.

Обязательными условиями контракта являются место исполнения, порядок приема товара и ответственность сторон (размер неустойки для поставщика в среднем составляет 0,1-0,3% от стоимости контракта в день за каждый день просрочки товара, неустойка для заказчика - 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки оплаты товара).

Каждая из сторон может быть освобождена от уплаты неустойки при наличии доказательств того, что просрочка оплаты или поставки случилась по вине другой стороны или из-за непреодолимых обстоятельств.

Одним из условий контракта является обеспечение, т. е. финансовая гарантия поставщика по выполнению своих обязательств. В качестве обеспечения могут выступать договор поручительства, денежные средства, переданные в залог, безотзывная банковская гарантия, договор поручительства. Размер обеспечения определяется ценой контракта и не должен превышать 30% от этой суммы.

Обязательные условия, место, сроки договора госзакупок не могут быть изменены. Изменения могут быть внесены в сведения о сторонах, данные об объемах и ценах поставляемых товаров (при долгосрочном контракте), при этом необходимо согласие другой стороны.

Договор прекращается при исполнении основных обязательств сторон, а также при расторжении контракта (по соглашению сторон или через суд).

Предприниматель может получить надежного заказчика в лице государства, заключив договор госзакупки (отличия и особенности таких контрактов следует изучить заранее).

Бланк документа «Договор комиссии на закупку товара» относится к рубрике «Договор поручения, договор комиссии». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

ДОГОВОР
комиссии на закупку товара

г. __________________ «____»___________________ ____ г.

(наименование организации)
именуем___ далее «Комитент», в лице __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и __________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуем___ далее «Комиссионер», в лице________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы, должность)
действующ___ на основании __________________________________________________________________,
(доверенности)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Комиссионер принимает на себя обязанность по закупке товаров для Комитента от своего имени, но за счет Комитента. В свою очередь Комитент обязуется выплатить Комиссионеру вознаграждение за оказанную услугу.
1.2. По каждой партии товаров Стороны составляют дополнительные соглашения, протоколы и т.п., которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Комиссионер обязан:
— заключить по поручению Комитента договоры с организациями на закупку товара;
— передавать закупленные товары Комитенту;
— исполнить все обязанности и осуществить все права по сделкам, совершенным с третьими лицами в рамках настоящего Договора;
— уведомить Комитента о нарушении третьим лицом условий сделки, заключенной с ним Комиссионером в рамках настоящего Договора и дополнительного соглашения к нему;
— отвечать перед Комитентом за утрату, недостачу или повреждение полученного по договорам товара Комитента в случае, если утрата, недостача или повреждение произошли по его вине;
— принимать меры к охране поступившего к Комиссионеру товара;
— представлять Комитенту отчет о выполненной работе, а также передавать все полученные для Комитента товары;
— уведомлять Комитента об отказе от выполнения поручения.
2.2. Комиссионер вправе удержать причитающиеся ему по договору комиссии суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет Комитента.
2.3. Комиссионер вправе удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче Комитенту либо лицу, указанному Комитентом, в обеспечение своих требований по договору комиссии.
2.4. Комитент обязан:
— давать Комиссионеру письменные поручения, в которых указывается наименование товара, количество, ассортимент, а также Комитент вправе по своему желанию указать конкретного продавца, с которым Комиссионеру надлежит заключить Договор купли-продажи товара;
— принять от Комиссионера все исполненное по настоящему Договору и дополнительным соглашениям (протоколам и т.п.) к нему;
— осмотреть товар, переданный для него Комиссионером, и известить последнего без промедления в течение 3-х дней об обнаруженных в этом товаре недостатках;
— выплачивать Комиссионеру вознаграждение за оказанные услуги в размерах, оговоренных в дополнительных соглашениях. Указанное вознаграждение выплачивается после получения от Комитента информации о том, что поручение выполнено и Комиссионер готов передать все полученное по сделке;
— возмещать Комиссионеру суммы, израсходованные им по исполнению поручения;
— уплачивать Комиссионеру вознаграждение за совершенные им сделки, в случае отмены поручения возмещать Комиссионеру понесенные им до отмены поручения расходы.
2.5. В случае ликвидации либо реорганизации Комитента его поручение сохраняет свою силу для Комиссионера до тех пор, пока не поступят надлежащие письменные указания от правопреемников либо представителей Комитента.
2.6. Если Комиссионер совершил сделку купли-продажи на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны в поручении Комитентом, дополнительная выгода остается у Комиссионера. Получение Комиссионером дополнительной выгоды по сделке не влияет на выплату комиссионного вознаграждения и на возмещение понесенных Комиссионером расходов по исполнению поручения по настоящему Договору.
2.7. Если Комиссионер откажется от исполнения принятого поручения вследствие нарушения Договора комиссии Комитентом, он вправе получить как возмещение понесенных расходов, так и комиссионное вознаграждение.
2.8. Кредиторы Комитента, пользующиеся в отношении очередности удовлетворения их требований преимуществом перед залогодержателями, не лишаются права на удовлетворение этих требований из удержанных Комиссионером сумм.

3. РАСЧЕТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Все взаиморасчеты по настоящему Договору производятся в соответствии с дополнительными соглашениями (протоколами и т.п.) к последнему.
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.
3.3. Неисполнение одной из Сторон условий настоящего Договора, приведшее к материальным потерям другой Стороны, влечет за собой применение к виновной Стороне штрафных санкций в размере нанесенного ущерба и может служить основанием досрочного прекращения Договора по инициативе добросовестной Стороны.

4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1, каждая Сторона должна без промедления, в течение не более 10 дней, известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору.
4.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 4.2, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.
4.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.1, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
4.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством РФ.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор прекращается:
— при отказе Комитента от исполнения Договора;
— по соглашению Сторон;
— по инициативе Комиссионера в случае, если выяснится невозможность исполнения поручения или нарушения Комитентом условий настоящего Договора и дополнительного соглашения к нему;
— по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
8.3. Срок действия настоящего Договора — с момента его подписания Сторонами. Договор считается пролонгированным еще на ________________, если ни одна из Сторон за _________ дней до наступления даты окончания Договора письменно не заявит о своем намерении расторгнуть данный Договор.
8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ Реквизиты сторон:

Комитент ___________________________________
Комиссионер ________________________________

10. Подписи сторон

___________________________________________________ __________________
(фамилия, инициалы) (подпись)

Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.
Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.

Информация о документе:

Прикрепленный файл:

Образец (Примерный). Типовой договор поставки товаров

ДОГОВОР N. _______
поставки товаров

Г. _________________ "___"_________ 200_ г.

Именуем__ в дальнейшем
"Покупатель", в лице ________________________________________________,
действующего на основании __________________________, с одной стороны,
и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем
"Поставщик", в лице _________________________________________________,
действующего на основании __________________________________, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель принять и оплатить товар (далее - "Товар"), согласно прилагаемой спецификации (далее по тексту - "Спецификация"), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.2. Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), цены указываются в Спецификации и в ___________________________ (накладных, счетах-фактурах) на каждую партию Товара. Сумма настоящего Договора составляет ___________________________.
1.3. Поставка осуществляется исключительно на основании подписанной сторонами Спецификации, которую ___________________ обязан представить _____________________ не позднее чем за __________________ (__________________) дней до даты отгрузки Товара Покупателю. 1.4. Спецификация считается принятой в редакции ________________, если _______________________ в течение ________ (_______________) дней после ее получения не сообщит _____________________ о своем несогласии с данными Спецификации.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ, принятым для данного вида товаров, образцам Товара. Весь Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и / или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и / или безопасность Товара. 2.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. В случае поставки Товара пониженной сортности Покупатель удерживает с Поставщика неустойку в размере ___% (_______________) от стоимости Товара, сортность которого оказалась пониженной. 2.3. Принятый Покупателем Товар должен быть осмотрен им в течение _____________ (___________________) дней. 2.4. При обнаружении производственных дефектов Товара при его приемке, а также в процессе реализации через розничную сеть Покупателя последний обязан известить Поставщика о выявленных дефектах в течение ________ (_____________) дней после их обнаружения с приложением подробного перечня указанных дефектов. Вызов представителя Поставщика обязателен. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение _____________ (________________) дней от даты приема-передачи Товара, если дефекты были обнаружены в момент приема-передачи Товара, или в течение _______ (_____________) дней с момента получения уведомления об обнаружении производственных дефектов в процессе реализации через розничную сеть. 2.5. Если Покупатель осуществляет розничную продажу поставленного Товара и потребитель возвращает Покупателю некомплектный Товар и / или Товар ненадлежащего качества, поставленный Поставщиком, то Поставщик обязан заменить Покупателю возвращенный потребителем Товар или вернуть Покупателю стоимость возвращенного Товара в течение ___ (____________) дней. Поставщик обязан также выплатить Покупателю неполученную выгоду (то есть разницу между ценой поставки Товара Покупателю и ценой розничной реализации Товара потребителю), а также возместить Покупателю все убытки, возникшие у последнего в связи с таким возвратом Товара потребителем.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Товар поставляется в сроки, указанные в Спецификации и / или в заказе (заявке) Покупателя. Поставщик имеет право досрочной поставки Товара. Товар, поставленный досрочно и принятый Покупателем, засчитывается в счет количества Товара, подлежащего поставке в следующем периоде. Поставщик принимает заявки на срочную поставку Товара, если для этого имеются соответствующие возможности, о чем уведомляет Покупателя. Срочным исполнением считается поставка Товара не позднее ____________ (________________) дней со дня представления заказа. 3.2. Покупатель получает Товар по следующему адресу: ____________ _____________________________________________________________________. Доставка Товара производится транспортом ________________________ (Поставщика или Покупателя) за счет _________________________________. 3.3. Поставка Товара в количестве менее минимальных норм, установленных в Спецификации, производится путем выборки. Покупатель обязан произвести выборку в срок ____________________________________. 3.4. Поставщик вправе отгружать Товар отдельными частями комплекта, установленного в Спецификации. Отдельные части комплекта могут отгружаться Покупателю транзитом непосредственно предприятием - изготовителем по указанию Поставщика. 3.5. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующих стандартам, техническим условиям, номера и индексы которых указываются в Спецификации при отгрузке Товара с применением средств пакетирования, в спецконтейнерах, в инвентарной таре. Покупатель обязан возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил Товар, в срок ____________. Покупатель возвращает Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования по адресу: ____________________________________________. 3.6. Поставщик, допустивший недопоставку Товара в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение ______ (________________) дней и выплатить Покупателю штраф в размере ___% (________________) от стоимости недопоставленного Товара. 3.7. Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на ______ (______________) дней.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком Товар по ценам, указанным в Спецификации, накладных, счетах-фактурах на данную партию Товара. 4.2. К ценам на поставляемый Товар устанавливается доплата за срочное исполнение заказа (п. 3.1 настоящего Договора) в размере __% (________________) от цены поставляемого Товара. 4.3. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. 4.4. Расчеты за изделия, входящие в комплект, отгружаемые их изготовителями транзитом, производятся Покупателем по платежным требованиям Поставщика непосредственно между предприятием - изготовителем и Покупателем (плательщиком). 4.5. Расчеты за Товар производятся в следующем порядке:
После получения партии Товара Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика сумму в размере ___________ (________________________) в течение _____ (____________________) банковских дней. 4.6. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки Товара оплачиваются __________________________ исходя из их себестоимости, указанной в накладных и счетах-фактурах ______________.
5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За необоснованный отказ от приемки Товара, доставленного по заказу (по Спецификации), или просрочку выборки Товара Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере ___% (_________________) от стоимости отгруженного Товара. 5.2. При просрочке оплаты Покупатель обязан выплатить Поставщику неустойку в размере ___% (_________________) от стоимости за каждый день просрочки платежа. 5.3. При просрочке оплаты за полученную продукцию свыше _________ (______________) дней Поставщик прекращает прием заказов от Покупателя и приостанавливает исполнение своих обязательств по настоящему Договору до полного погашения Покупателем задолженности. 5.4. В случае непоставки Товара на дату, указанную в п. 3.1, Поставщик обязан выплатить Покупателю неустойку в размере ___% (______________) от стоимости недопоставленного Товара. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на ____ (_________________) дней. 5.5. Споры, возникшие между сторонами при исполнении Договора, разрешаются в установленном законодательством порядке.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему Договору, если нарушение условий последнего связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными бедствиями, военными действиями правительственных органов и т.п.), наличие которых должно быть подтверждено _____________________________________________ торгово-промышленной палатой.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 7.2. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом и не будут приниматься во внимание при толковании настоящего Договора. 7.3. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом. 7.4. Подписанный Договор вступает в силу с "___"_________ 200_ г. и действует до "___"__________ 200_ г. 7.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: ______________________________________________________

Покупатель: _____________________________________________________
______________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Покупателя: От Поставщика:

_______________________ _________________________

Договор поставки №

г. Красноярск

«__»____________ г.

ЗАО «Организация №1», именуемое далее Поставщик, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «Организация №2», именуемое далее Покупатель, в лице Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Продукцию в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях настоящего договора.

1.2. Количество, ассортимент, качество, комплектность, цена поставляемой Продукции, сроки, условия поставки и оплата устанавливаются Сторонами договора в спецификациях, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего договора с момента их письменного согласования сторонами.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена на Продукцию договорная, устанавливается в российских рублях и фиксируется в спецификациях. Изменение цены в одностороннем порядке не допускается и должно быть согласовано Сторонами в письменной форме.

2.2. Оплата за Продукцию производится в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к настоящему договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Покупатель возмещает Поставщику расходы по транспортировке Продукции от пункта отправления до пункта назначения в размере, указанном в спецификации. Транспортные расходы, указанные в спецификации, считаются согласованными Сторонами. Возмещение иных расходов (страхование груза в период транспортировки, монтажные работы и проч.) осуществляется по соглашению Сторон и указывается в спецификации. При этом Поставщик должен представить подтверждающие документы.

2.4. Поставщик, в течение 5 календарных дней, считая со дня отгрузки Продукции, в установленном законодательством порядке выставляет Покупателю счет-фактуру вместе с товарной накладной.

2.5. По окончании календарного месяца Покупатель направляет Поставщику акт сверки расчетов за истекший месяц, который Поставщик в течение 5 календарных дней со дня получения обязан рассмотреть, подписать, скрепить круглой печатью и направить Покупателю. При несогласии с актом сверки Поставщик подписывает и направляет Покупателю в те же сроки акт сверки вместе со своими разногласиями.

2.6. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате Продукции признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.7. Покупатель вправе получать скидки и бонусы на поставляемую Продукцию в установленных Поставщиком случаях.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Продукции осуществляется в сроки, по реквизитам и транспортом, согласованными сторонами в спецификациях.

3.2. Поставщик организовывает транспортировку Продукции от станции (пункта) отправления до станции (пункта) назначения, в том числе: заказывает у перевозчика вагоны (цистерны, контейнеры, иное транспортное средство), заполняет перевозочные документы, производит расчеты с перевозчиком и сдает Продукцию перевозчику для транспортировки либо доставляет Покупателю собственным транспортом.

3.3. Обязанность Поставщика передать Продукцию считается исполненной в момент вручения Продукции Покупателю. Факт передачи Продукции Покупателю подтверждается товарной накладной (товарно-транспортной накладной).

3.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки Продукции Поставщик обязан по телефону и по факсу известить Покупателя об отгрузке Продукции.

3.5. В случае неполучения Продукции в установленный договором и спецификацией срок, и письменного уведомления (по факсу и телеграммой) грузополучателем об этом Покупателя и Поставщика, Поставщик обязан провести поиск неполученного груза, за исключением случая выборки Продукции со склада Поставщика (далее — самовывоз).

3.6. В случае самовывоза Поставщик обязан заблаговременно до окончания срока поставки письменно известить Покупателя о готовности Продукции к выборке. Покупатель обязан вывезти Продукцию в течение 15 календарных дней с момента получения письменного уведомления.

3.7. Поставщик обязан подготовить Продукцию к передаче Покупателю: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим ее сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Продукцию в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент получения Продукции от транспортной организации либо в момент получения Продукции непосредственно от Поставщика в зависимости от способа доставки. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит на Покупателя с момента перехода на последнего права собственности.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ

4.1. Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующих стандартам, техническим условиям, указанным в спецификациях.

4.2. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность Продукции от всякого рода повреждений, полной или частичной утраты при транспортировке, и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида.

4.3. Срок возврата порожней тары указывается в спецификациях (если тара является возвратной).

4.4. На тару (упаковку) Продукции должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.

5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать стандартам и техническим условиям, действующим на момент подписания спецификаций. Стороны в спецификациях могут устанавливать повышенные требования к качеству Продукции в соответствии со ст. 469 Гражданского кодекса РФ.

5.2. Качество поставляемой Продукции должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом соответствия, и гарантируется Поставщиком. Поставщик обязуется представить Покупателю копии указанных документов, а оригинал направить вместе с Продукцией. Документы предоставляются на русском языке. В случае составления документов на иностранном языке, Поставщик обязан предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык.

5.3. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с условиями договора, спецификаций и действующим законодательством.

5.4. Гарантийный срок качества на Продукцию: один год, но не менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. Более длительный гарантийный срок на Продукцию Стороны вправе установить в спецификации. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Продукции Покупателю, если иное не предусмотрено гарантийным талоном, паспортом, сертификатом качества или иными документами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

6.1. При просрочке поставки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены не поставленной в срок Продукции за каждый календарный день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств в натуре.

6.2. При недопоставке Продукции Поставщик по требованию Покупателя производит допоставку Продукции в согласованные сторонами сроки, либо по требованию Покупателя возвращает уплаченный аванс, а также возмещает убытки и уплачивает пени в соответствии с пунктом 6.1 настоящего договора.

6.3. За просрочку оплаты поставленной Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период просрочки.

6.4. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан устранить недостатки или произвести замену Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.

6.5. В случае поставки контрафактной Продукции Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан произвести замену Продукции за свой счет, а также уплатить Покупателю штраф в размере 30 % от цены Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.

6.6. В случае поставки некомплектной Продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от цены Продукции, а также по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан доукомплектовать Продукцию или заменить ее комплектной Продукцией. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены Продукции за каждый календарный день просрочки. При этом срок исполнения обязательств Покупателя по оплате некомплектной Продукции переносится соразмерно сроку доукомплектования Продукции или ее замены Поставщиком. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.

6.7. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены не поставленной Продукции. При этом Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, вызванные отказом Поставщика от исполнения обязательств. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.

6.8. В случае обнаружения некомплектности Продукции, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству, иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком Покупатель направляет Поставщику требование о направлении в указанный срок уполномоченного представителя для проведения осмотра, составления двустороннего акта, решения вопроса об устранении выявленных нарушений. Срок для направления представителя указывается Покупателем с учетом местонахождения Поставщика.

6.9. При отказе Поставщика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок Покупатель вправе составить соответствующий акт самостоятельно либо с привлечением представителя сторонней организации. В этом случае Поставщик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Покупателем некомплектности, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству и иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком.

6.10. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налогов на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета.

6.11. Все возникающие между Сторонами споры решаются путем переговоров. При не достижении соглашения все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых не несет ответственности, а именно: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также войны, военные операции, запретительные акты органов законодательной и исполнительной власти, а также другие обстоятельства, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, препятствующие выполнению сторонами обязательств по настоящему договору.

7.3. При наступлении указанных в пункте 7.2 настоящего договора обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в кратчайший срок (не позднее 14 календарных дней) известить о них другую сторону в письменном виде. Наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено справкой уполномоченных государственных органов РФ. Не извещение или несвоевременное извещение лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору.

7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения договора без возмещения убытков.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

8.2. Покупатель вправе проверять процесс организации поставки по договору, в том числе по вопросам охраны окружающей среды, при этом Стороны должны предварительно согласовать предмет и условия проверки не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты проведения такой проверки.

8.3. Поставщик обязан по письменному запросу Покупателя в течение 3-х дней предоставить сведения о наличии и квалификации должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательных требований в области охраны окружающей среды.

8.4. В ходе исполнения обязательств по настоящему договору Поставщик обязан руководствоваться Экологической политикой и значимыми экологическими аспектами Покупателя.

8.5. Покупатель обязуется проинформировать Поставщика о содержании своей Экологической политики и значимых экологических аспектах.

8.6. Настоящий договор, все изменения и дополнения, в том числе и спецификации к нему, оформляются сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа, либо обмена письмами. При этом стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц и печатей сторон с последующим обязательным обменом подлинными экземплярами по почте.

8.7. Полномочия лиц, подписывающих документы от имени сторон, должны быть подтверждены учредительными документами или доверенностью.

8.8. В случае не соблюдения одной из сторон срока направления какого-либо из документов (в том числе из указанных в п.5.2 настоящего договора), имеющего отношение к настоящему договору, другая сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору до получения соответствующих документов.

8.9. Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.10. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

8.11. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресам электронной почты [email protected] в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

8.12. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 8.11 настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.