Договор на создание программного обеспечения путем модификации. Банковские реквизиты и адреса сторон. Сфера применения формы: центральный аппарат Сбербанка России ОАО. Разовое задание, фиксированная стоимость

Потребность в заказной разработке возникает, как правило, при создании уникального программного обеспечения. Это значит, что на рынке нет готовых продуктов, которые бы подходили под нужды заказчика из-за его особых требований к характеристикам, возможностям и функционалу софта. В этом случае клиент инициирует разработку продукта под свои потребности «с нуля» и с этой целью начинает вести переговоры с разработчиком. Переговоры переходят в сотрудничество. Заключается договор о создании программного продукта.

Как минимизировать риски в процессе исполнения обязательств и сделать сотрудничество сторон максимально комфортным?

Юридические конструкции при создании договора на разработку программного обеспечения

Договор на создание программного продукта может быть сконструирован в двух вариантах:

• по модели договора подряда;
• по модели договора оказания услуг.

Выбор зависит от того, насколько ясно можно изначально зафиксировать характеристики и функциональные возможности будущего программного продукта.

Договор подряда

Если есть четкое понимание, что должно появиться на выходе, правильным выбором будет заключение договора подряда.

Здесь в первую очередь необходимо обратить особое внимание на формулировки, связанные с конечным результатом работы. Как правило, документом, описывающим конечный результат, является техническое задание, которое служит приложением к договору. В нем максимально подробно раскрываются технические характеристики и функционал программного продукта.

Существенным является условие о сроке выполнения работ. Если он в договоре отсутствует, документ может быть признан незаключенным. Поэтому важно установить начальный и конечный сроки выполнения работ.

В ситуации, когда разработка программного продукта представляет собой длительный процесс (а чаще всего так и бывает), разумно составить календарный план, сделав его частью договора. Именно так в большинстве случаев и поступают на практике.

Договор оказания услуг

Однако ситуация создания нового софта далека от идеальной. Заказчик не всегда может на старте четко и в полной мере сформулировать характеристики и функционал, которые он ожидает от будущего продукта. В процессе разработки претерпевают изменения как сам бизнес, так и внешние условия. Решения, которые изначально представлялись оптимальными, теряют свою актуальность. Поэтому вариант, когда обе стороны с самого начала одинаково ясно представляют себе будущий продукт и идут строго по плану, в жизни малореализуем.

И здесь имеет смысл обратить внимание на конструкцию договора оказания услуг. В документе отсутствуют заранее установленные требования к конечному результату. Это означает, что заказчик платит исполнителю за процесс создания софта, например, исходя из реального времени, которое он на это потратил. Как правило, это происходит в виде почасовой оплаты специалистов исполнителя.

Конечно, на первый взгляд заказчику невыгоден такой подход, ведь его больше всего интересует результат. Однако неоспоримым плюсом данной конструкции является ее гибкость. Заказчик никак не связан техническим заданием и может смело вносить любые изменения в функционал и характеристики. Среди минусов – проблемы с контролем временных затрат исполнителя и связанные с этим трудности по планированию бюджета на проект.

Можно ли как-то минимизировать финансовые риски? Одним из вариантов решения этой проблемы является установление предельной величины вознаграждения исполнителя.

Что обязательно должно быть в договоре на разработку программного обеспечения?

Предмет договора и стоимость услуг – вот те условия, которые обязательно должны содержаться в документе. Тогда договор с точки зрения закона будет считаться заключенным.

Предмет договора можно изложить в виде действий исполнителя по созданию продукта, обозначив общие характеристики, в которых заказчик уверен полностью. Таким образом, в договоре фиксируется общий вектор усилий исполнителя. Детали же будут восполняться в ходе выполнения проекта. Что касается цены, то, как упоминалось выше, она чаще всего указывается в виде ставок специалистов за фактически отработанное время.

Как это происходит на практике?

В действительности все складывается не так просто. Схема может быть следующей.

Стороны облекают свои договоренности по созданию продукта в договор подряда. В техническом задании говорится о том, что должно из себя представлять программное обеспечение. Составляется календарный план, в котором весь процесс разбивается на этапы с четкими сроками выполнения работ и их стоимостью.

При этом нередко дополнительно указываются ставки специалистов исполнителя. В предмете договора говорится о том, что исполнитель оказывает услуги (в противовес работам, которые подразумевают результат). Получается смесь договора подряда с договором оказания услуг, где фиксированная цена за создание программного продукта соседствует с почасовыми ставками специалистов исполнителя. Все это именуется схемой Time & Material (но к этому иностранному термину договор имеет очень опосредованное отношение).

Далее в процессе исполнения договора у заказчика неизменно начинают появляться новые требования к создаваемому продукту. Исполнитель же, имея перед собой техническое задание и календарный план, старается им следовать, ведь это важная часть договора, подписанного обеими сторонами. А вознаграждение разработчика зависит от исполнения обязательств по договору.

Стороны каждый раз вынуждены спорить и договариваться о подписании многочисленных дополнительных соглашений либо отступать от первоначальных характеристик продукта без подписания каких-либо документов, а значит, идти в разрез с заключенным договором.

Последний сценарий может создать массу проблем разработчику, например, в ситуации, когда выполненная работа заказчиком не принимается, так как не соответствует условиям договора. При этом корректировки со стороны заказчика, на которые ориентировался исполнитель, давались или устно, или неуполномоченным лицом. Либо же просто были неправильно поняты.

Какой можно сделать вывод?

Чтобы избежать подобных недоразумений при создании программного продукта, заказчику и исполнителю целесообразно заключить договор оказания услуг, который бы содержал ставки специалистов исполнителя и при необходимости фиксировал бы предельную величину вознаграждения по проекту. В результате проект получит достаточную гибкость, заказчик сможет вносить корректировки неограниченное число раз, а исполнитель не будет иметь возражений, так как ему оплачивается фактически отработанное время.

Как распределяются права на разработанное программное обеспечение?

Несмотря на кажущуюся простоту этого вопроса (кому же, как не заказчику, должны принадлежать права на созданный продукт?), нюансы есть и здесь.

По умолчанию исключительное право на продукт принадлежит заказчику. Так обстоит дело, если в договоре ничего по этому поводу не сказано. По закону стороны могут заранее договориться о том, что исключительное право останется за исполнителем. В практике создания заказных разработок это встречается нечасто.

Если в договоре не содержится обратное, подрядчик получает право использовать программный продукт на условиях простой неисключительной лицензии в течение всего срока действия исключительного права. Поэтому, если заказчик имеет другие планы по данному вопросу, имеет смысл прямо предусмотреть это в договоре.

Передача исключительного права на программное обеспечение

В заключение необходимо обратить внимание на распространенную юридическую ошибку, которая допускается при составлении договоров на создание программных продуктов либо в договорах подряда, где программный продукт является одним из результатов работы подрядчика (например, при создании технологического оборудования, в состав которого входит программное обеспечение).

Так, намереваясь закрепить за заказчиком исключительное право на программный продукт, составители пишут, что «подрядчик обязуется передать исключительное право». Иногда для этого даже предусматривается подписание отдельного акта. Это неправильно.

Исключительное право не передается, а возникает у заказчика в силу одного только факта создания программного продукта. Передача права означала бы, что до этого оно возникло у подрядчика, а это не так.

В результате стороны перегружают договор еще одним обязательством. А если в финале сотрудничества возникнут разногласия, к ним добавится еще один «камень преткновения»: заказчик выдвигает среди прочих требование о передаче исключительного права на программный продукт и хочет при этом подписать акт приема-передачи.

Однако исключительное право принадлежит заказчику в силу закона и не нуждается в передаче. В договоре можно просто продублировать факт принадлежности этого права, и тогда отпадет необходимость в дополнительных обязательствах и требованиях.

на оказание услуг по разработке программного обеспечения в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор определяет условия разработки программного обеспечения Исполнителем для Заказчика, в дальнейшем именуемой Разработка Программы.

1.2. Исполнитель обязуется для Заказчика в сроки, обусловленные настоящим договором, разработать за плату Программу в соответствии с техническим заданием на Разработку Программы, отраженным в Приложении №1 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Условия Разработки Программы, а именно этапы Разработки Программы, а также стоимость Разработки Программы, в том числе и поэтапно, определяются в Приложении №2 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. разработать Программу в соответствии с Техническим Заданием;

2.1.2. протестировать Программу;

2.1.3. разработать инструкцию по установке Программы и руководство пользователя Программы;

2.1.4. осуществить сдачу Заказчику разработанной Программу, путем подписания акта приема-передачи выполненных работ;

2.1.5. по окончании работ установить на компьютер Заказчика Программу, передать установочную версию Программы, к которой прилагаются инструкция по установке Программы и руководство пользователя Программы;

2.1.6. обучить специалистов Заказчика работе с Программой;

2.1.7. установить испытательный срок в течение месяцев (до «»2019 года). В период испытательного срока Исполнитель бесплатно устраняет дефекты и учитывает замечания Заказчика, связанные с проведенными Исполнителем работами, в рамках Технического Задания. По истечении испытательного срока претензии к выполненным работам не принимаются.

2.1.8. выполнять работы, являющиеся предметом настоящего договора, качественно и в установленные сроки.

2.1.9. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора.

2.1.10. гарантировать работу Программы в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом Задании. Дальнейшая модификация и добавление функций и возможностей Программы, не предусмотренных в Техническом Задании, являются предметом отдельного договора, также как стоимость сопровождения Программы и консультационно-информационное обслуживание Заказчика определяется отдельным договором и в стоимость настоящего договора не входит.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. досрочно выполнить работы по этапам Разработки Программы и договору в целом;

2.2.2. расторгнуть настоящий договор, изъять или приостановить работу разработанной Программы до момента оплаты Заказчиком счета Исполнителя, в случае неоплаты выставленного счета для осуществления окончательного расчета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Разработки Программы Исполнителем на условиях настоящего договора;

3.1.2. предоставить Исполнителю всю необходимую для Разработки Программы информацию;

3.1.3. определить ответственное лицо для взаимодействия с Исполнителем по вопросам, касающимся разработки Программы;

3.1.4. принять разработанную Программу после получения извещения от Исполнителя о выполнении работ по Разработке Программы и удостоверить факт надлежащей Разработки Программы, предусмотренной настоящим договором, путем подписания акта приема-передачи выполненных работ. Отказ от подписания акта приема-передачи выполненных работ не допускается, за исключением наличия у Заказчика мотивированных замечаний по качеству и объему выполненных работ по Разработке Программы. Мотивированные замечания должны быть направлены Исполнителю не позднее календарных дней с момента получения Заказчиком от Исполнителя акта приема-передачи выполненных работ, направленного Заказчику для подписания.

3.1.5. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора;

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. получать информацию о ходе работ по Разработке Программы в рабочие дни с до лично и по телефону: .

3.2.2. расторгнуть настоящий договор, в случае утраты интереса к предмету настоящего договора в ходе его выполнения, уведомив о том Исполнителя не позднее одного месяца до момента такого расторжения. Договор будет считаться расторгнутым по истечении указанного срока с момента получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении. С момента получения Исполнителем уведомления о расторжении исполнение настоящего Договора приостанавливается. В случае досрочного расторжения Заказчиком настоящего договора, Исполнитель имеет право на получение от Заказчика стоимость фактически выполненных работ, а Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость фактически выполненных работ по Разработке Программы.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Разработки Программы, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю составляет рублей без НДС и определяется в Приложении №2 к настоящему договору.

4.2. Заказчик оплачивает стоимость Разработки Программы, являющейся предметом настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или наличными денежными средствами.

4.3. Расчет Заказчика с Исполнителем за Разработку Программы производится в срок не позднее банковских дней после подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ на основании выставленного счета на оплату Разработки Программы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, по вопросам, непредусмотренным условиями настоящего договора, Стороны разрешают путем переговоров, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в суде по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд обязательно предъявление письменной претензии, которая рассматривается другой стороной в течение десяти дней.

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА

6.1. Исключительное право на использование Программы в любой форме и любым способом принадлежит Исполнителю. Заключение настоящего договора не означает перехода права собственности на Программу в полном объеме от Исполнителя к Заказчику.

6.2. Имущественные права на Программу переходят к Заказчику после полной оплаты Разработки Программы.

6.3. Заказчик не имеет право сдавать в наем или аренду, продавать, передавать в использование, изменять, создавать новые версии Программы, декомпилировать Программу или любую ее часть.

6.4. Исполнитель имеет право использовать Программу в коммерческих целях.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы), возникших после заключения настоящего договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут, а именно: землетрясения, наводнения, пожары и т.д.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно известить в письменной форме другую сторону об их возникновении.

7.3. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право ссылаться на них.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой – по одному для каждой из Сторон.

ДОГОВОР

на разработку программного обеспечения

"___"_________ ____ г.

Именуем____ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________________________, действующ__ на основании ________________________, с одной стороны, и _________________________________, в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, именуем___ в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по настоящему договору разработать и передать Заказчику программное обеспечение _________________________________________, с прилагаемой документацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Исключительное право на разработанное по настоящему договору программное обеспечение принадлежит ________________________________ <1>.

<1> Ст. 1296 ГК РФ:

В случае, когда исключительное право на программу для ЭВМ принадлежит заказчику, исполнитель вправе, поскольку договором не предусмотрено иное, использовать такую программу для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

В случае, когда в соответствии с договором между исполнителем и заказчиком исключительное право на программу для ЭВМ принадлежит исполнителю, заказчик вправе использовать такую программу или такую базу данных для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Утвердить техническое задание на разработку программного обеспечения.

2.1.2. Предоставить Исполнителю все необходимые материалы для проведения работ в сроки, указанные в настоящем Договоре.

2.1.3. Своевременно оплатить работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Выполнить работы, указанные в техническом задании в сроки, установленные настоящим Договором.

2.2.2. Устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение испытательного срока.

2.3. Заказчик не имеет права менять по своему усмотрению программный код разработанного программного обеспечения.

2.4. Заказчик не имеет права продавать разработанное программное обеспечение третьим лицам без согласия Исполнителя.

2.5. По окончании работ Исполнитель устанавливает испытательный срок на разработанное программное обеспечение. В течение испытательного срока Исполнитель обязан обучить работе с программным обеспечением представителя(лей) Заказчика и оказывать бесплатную консультационную помощь.

2.6. Право выбора технологии программирования и алгоритмов работы остается за Исполнителем.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Договорная стоимость работ каждого этапа разработки определяется в Протоколе согласования договорной цены (Приложение N _____).

3.2. После окончания работ Заказчик в течение _____ дней принимает работы и подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ или предоставляет мотивированный отказ от приемки работ. На основании подписанного Акта Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату выполненных работ.

3.3. Оплата счета производится путем ___________________________________ не позднее _______дней с момента выставления счета.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. За нарушения обязательств по данному Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. При установке программного обеспечения ответственность за невыполнение условий лицензионных соглашений возлагается на Заказчика.

4.3. Споры и разногласия между Сторонами по данному Договору, разрешаются путем переговоров и соглашений, а в случае невозможности достижения взаимоприемлемого решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае несвоевременной оплаты выполненных работ Заказчиком, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере _________% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.5. В случае нарушения сроков выполнения работ и передачи программного обеспечения Заказчику Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере _____% от стоимости невыполненной своевременно работы.

5. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и, предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

5.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся путем составления дополнительных двусторонних соглашений, которые подписываются Сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

6.2. Каждая из Сторон обязуется письменно уведомить другую сторону об изменении своего местонахождения или банковских реквизитов не позднее 3-х дней после наступления изменений.

6.3. На выполненные работы Исполнитель устанавливает испытательный срок ____ месяца. В период испытательного срока Исполнитель бесплатно устраняет дефекты и учитывает замечания Заказчика, связанные с проведенными Исполнителем работами, в рамках утвержденного технического задания.

6.4. Исполнитель гарантирует работу программного обеспечения в соответствии с требованиями, изложенными в техническом задании (Приложение N ____). Дальнейшая модификация и добавление функций и возможностей, не предусмотренных в техническом задании, являются предметом отдельного Договора.

6.5. Сроки выполнения работ по настоящему договору определены Сторонами в Графике, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N _____).

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

7.2.1. По письменному соглашению Сторон.

7.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

7.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Исполнитель: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Исполнитель: ___________/_______________/ ___________/_______________/ (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

[наименование организации Заказчика, в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании ], именуемое в дальнейшем «Заказчик» , с одной стороны, и [наименование организации Разработчика, в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании ], именуемое в дальнейшем «Разработчик» , с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Гарантийный срок – период времени, в течение которого Исполнитель обязуется за свой счет обеспечивать техническую поддержку ПО в виде устранения, выявленных в процессе эксплуатации ПО проблемы (недостатков), если они противоречат условиям Технического задания. Техническая поддержка ПО в период гарантийного срока прекращается в случае видоизменения платформы, на которой разработано ПО.

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство разработать и передать Заказчику программное обеспечение (ПО), с прилагаемой документацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, по стоимости определяемой в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору) в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.5. Разработка осуществляется Исполнителем своими силами и средствами. Исполнитель также вправе привлечь к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков). В этом случае Исполнитель несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы субподрядчиками перед Заказчиком.

1.8. Заказчик обязуется утвердить ПО или составить список необходимых доработок в течение 5 (пяти) рабочих дней календарных дней. Время, необходимое Заказчику на утверждение ПО не входит в сроки выполнения работ, т.е. работы считаются приостановленными. Работы считаются принятыми, если Заказчик не предоставил список необходимых доработок в течение 5 (пяти) рабочих дней.

1.9. При необходимости доработки ПО стороны составляют и подписывают список доработок ПО. Исполнитель обязан в согласованные с Заказчиком сроки доработать ПО и повторно предоставить на утверждение.

1.10. После утверждения Заказчиком ПО Исполнитель устанавливает на компьютеры Заказчика разработанное ПО и передает на электронном носителе по Акту приема-передачи ПО (по форме Приложения № 5) установочную версию ПО с приложением инструкции по установке и руководства пользователя, исходные тексты программ, после чего стороны подписывают Акт сдачи-приемки услуг (работ).

1.11. На разработанное ПО устанавливается гарантийный срок 1 (один) год со дня подписания Акта сдачи-приемки услуг (работ) по разработке ПО. В период гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет обеспечивать техническую поддержку ПО в виде устранения, выявленные в процессе эксплуатации ПО проблемы (недостатков), если они противоречат условиям Технического задания. Техническая поддержка ПО в период гарантийного срока прекращается в случае видоизменения платформы, на которой разработано ПО.

1.12. Исполнитель заявляет и гарантирует, что им получены все официальные разрешения и лицензии, а также корпоративные согласования для исполнения своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

1.13. Исполнитель также гарантирует, что в ПО не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц. Кроме того, Исполнитель настоящим гарантирует, что все физические лица, принимающие непосредственное участие в разработке ПО, в соответствии с условиями договоров между последними и Исполнителем передадут все свои имущественные права в отношении ПО Исполнителю до момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг (работ) .

1.14. В случае если гарантии, будут нарушены, Исполнитель обязуется принять меры, которые обеспечат Заказчику беспрепятственное использование передаваемых по настоящему Договору ПО, а в случае невозможности обеспечить беспрепятственное использование ПО, возместить Заказчику понесенные убытки, которые могут возникнуть у последнего в связи с таким нарушением гарантий.

2.2.1. в срок до [«(число)» (месяц) 20(год) г.предоставления Технического задания и Календарного плана ]г. в порядке, предусмотренном СТО СМК 62.02.20 Порядок разработки и модификации программного обеспечения, разработать и предоставить Заказчику для утверждения Техническое задание на разработку ПО и Календарный план разработки ПО.

2.2.2. Выполнить работы, в соответствии с Техническим заданием, надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения разработки ПО.

Договор на разработку программного обеспечения является разновидностью договора оказания возмездных услуг . Однако данный договор имеет определенную специфику. Так, для некоторых видов услуг техническое задание может не играть особой роли или содержаться в самом тексте договора либо же в счёте на оплату. В то же время договор на разработку программного обеспечения зачастую требует составление дополнительного подробного технического задания, без которого оценить качество услуг исполнителя в последующем будет крайне трудно.

Говоря про договор на разработку программного обеспечения, следует отметить, что в нем не последнее внимание должно уделяться также вопросу зашиты прав на интеллектуальную собственность и конфиденциальную информацию. Приведенный вариант договора является в этом плане достаточно поверхностно проработанным. Прочитать про способы передачи готового программного обеспечения согласно белорусскому праву Вы сможете

Договор на разработку программного обеспечения №____

город Минск «__»_________201_ года

Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ______________________________, действующего на основании Устава, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий Договор на разработку программного обеспечения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется разработать программное обеспечение в виде мобильного приложения для Интернет-ресурса «____________________________________» (далее — программное обеспечением) и передать все исключительные права на программное обеспечение Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить услуги Заказчика в соответствии с настоящим Договором.
1.2. Под мобильным приложением для целей настоящего Договора понимается компьютерная программа, которая бы позволяла при установке на мобильные устройства, приспособленные для выхода в сеть Интернет, предоставлять пользователю мобильного устройства эксклюзивный формат просмотра Интернет-ресурса «_______________».
1.3. Исполнитель обязуется разработать мобильное приложение, которое бы позволяло установку на следующие типы устройств ______________________________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. разработать программное обеспечение в течение __________ в соответствии с настоящим Договором;
2.1.2. протестировать программное обеспечение;
2.1.3. разработать инструкцию по установке программного обеспечения и руководство пользователя;
2.1.4. осуществить сдачу Заказчику разработанного программного обеспечения (в том числе исходный код), путем подписания акта приема – передачи выполненных работ;
2.1.5. по окончании работ продемонстрировать работу программного обеспечения на мобильном устройстве, передать установочную версию программного обеспечения, к которой прилагаются инструкция по установке программного обеспечения и руководство пользователя;
2.1.6. обучить специалистов Заказчика работе с программным обеспечением;
2.1.7. установить испытательный срок в течение _____ месяцев. В период испытательного срока Исполнитель бесплатно устраняет дефекты и учитывает замечания Заказчика, связанные с проведенными Исполнителем работами.
2.1.8. выполнять работы, являющиеся предметом настоящего Договора, качественно и в установленные сроки.
2.1.9. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего Договора.
2.1.10. передать Заказчику все исключительные права на программное обеспечение.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. досрочно выполнить работы по настоящему Договору;
2.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты разработанного программного обеспечения в соответствии с настоящим Договором.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. своевременно и в полном объеме оплатить стоимость разработки программного обеспечения Исполнителем на условиях настоящего Договора;
3.1.2. предоставить Исполнителю всю необходимую для разработки программного обеспечения информацию;
3.1.3. определить ответственное лицо для взаимодействия с Исполнителем по вопросам, касающимся разработки программного обеспечения;
3.1.4. при отсутствии мотивированных претензий к Исполнителю принять разработанное программное обеспечение после получения извещения от Исполнителя о выполнении работ по разработке и удостоверить факт надлежащей разработки программного обеспечения, предусмотренной настоящим Договором, путем подписания акта приема – передачи выполненных работ.
3.1.5. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего Договора;
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. получать информацию о ходе работ по разработке программного обеспечения лично, по телефону и посредством электронной почты.
3.2.2. расторгнуть настоящий Договор, в случае утраты интереса к предмету настоящего Договора в ходе его выполнения, уведомив о том Исполнителя не позднее одного месяца до момента такого расторжения. Договор будет считаться расторгнутым по истечении указанного срока с момента получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении. С момента получения Исполнителем уведомления о расторжении исполнение настоящего Договора приостанавливается.
В случае досрочного расторжения Заказчиком настоящего Договора, Исполнитель имеет право на получение от Заказчика стоимость фактически выполненных работ, а Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость фактически выполненных работ по Разработке программного обеспечения.
3.2.3. уточнять любым способом специфику выполнения работ по разработке программного обеспечения при условии, что такие уточнения существенно не изменяют предмет настоящего Договора.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость разработки программного обеспечения составляет ________________________.
4.2. Заказчик оплачивает стоимость программного обеспечения, являющегося предметом настоящего Договора путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя или наличными денежными средствами.
4.3. Расчет Заказчика с Исполнителем производится в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта приема — передачи выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны разрешают будут стремиться разрешать путем переговоров. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в компетентном суде по месту нахождения Заказчика.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Беларусь.

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

6.1. Исключительные имущественные права на программное обеспечение переходят к Заказчику после подписания акта приема-передачи выполненных работ по настоящему Договору.
6.2. Заказчик имеет право сдавать в аренду, продавать, передавать в использование, изменять, создавать новые версии программного обеспечения, декомпилировать программное обеспечение полностью или в части.
6.3. После подписания акта приема-передачи выполненных работ по настоящему Договору у Исполнителя не остается никаких прав на переданное программное обеспечение кроме прав, которые в соответствии с белорусским законодательством не подлежат никакому отчуждению.
6.4. Исполнитель не имеет право использовать программное обеспечение в коммерческих целях.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы), возникших после заключения настоящего договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут, а именно: землетрясения, наводнения, пожары и т.д.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно известить в письменной форме другую сторону об их возникновении.
7.3. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
7.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право ссылаться на них.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.2. К настоящему Договору применимым является право Республики Беларусь.
8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой – по одному для каждой из Сторон.