Главная » Штрафы » Договор на производство электромонтажных работ образец. Документы

Договор на производство электромонтажных работ образец. Документы

г. ____________ «___» _________ 20___ г.

Иванов Иван Иванович __________________________________________________ _, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,

и И.П. Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется на свой риск по заданию заказчика выполнить электромонтажные работы на объекте Заказчика__________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

1.2. Работы выполняются в сроки______________________.

1.3. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СНиПов и действующему законодательству Российской Федерации.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1. Стоимость работ по Договору определяется сметой и составляет____________ рублей.

2.2. При необходимости, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в определённом сторонами размере в течение 5 (пяти) календарных дней с момента согласования сметы на работы.

2.3. Оплата работ производится после их выполнения на основании актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3 в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания.

2.4. Оплата производится в рублях путём безналичного расчёта, либо по согласию сторон иным, не запрещённым законом способом.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учётом установленных настоящим договором требований;

3.3.2. При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки.

3.3.3. В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ с предъявлением Заказчику фактически понесённых расходов.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик вправе давать письменные распоряжения, обязательные для Подрядчика, которые действительны после подписания сторонами дополнительного соглашения.

3.4.2. Заказчик и/или его представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ;

3.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком этого требования в назначенный срок отказаться от договора;

3.4.4. Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.

4. Приёмка завершённых работ

4.1. Подрядчик передаёт Заказчику за 1 (один) рабочий день до начала приёмки завершённых работ два экземпляра исполнительной документации (акт приёмки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3).

4.2. Приёмка работ производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика об их готовности. В случае отказа Заказчика от приема работ в указанный срок без указания причин акт выполненных работ считается подписанным в одностороннем порядке.

4.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. В случае если экспертизой будет установлено, что причиной недостатков работ является ненадлежащее исполнение обязательств какой-либо стороной, эта сторона обязана компенсировать другой стороне понесённые ей в связи с оплатой экспертизы расходы.

4.4. До сдачи работ Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения объекта работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (затопление, хищение и т. п.).

5. Гарантии

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

5.1.2. Своевременное (не позднее пятнадцати дней после выявления) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

5.1.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта;

5.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта о приемке работ.

6. Ответственность сторон

6.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, землетрясение и иные природные явления, а также война, военные действия или действия государственных органов. Стороны обязаны немедленно сообщить о начале действия таких обстоятельств и времени их действия.

7. Особые условия

7.1. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.2. Все исправления по тексту Настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по экземпляру для каждой из сторон.

7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

7.5. В случаях, не предусмотренных Настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи с ним разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по Настоящему договору, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии. В случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке.

Договор подряда - документ, по условиям которого одна сторона (подрядчик) принимает на себя обязательства выполнить работу по заданию другой стороны (заказчика) на условиях, предусмотренных договором и с последующей оплатой выполненных работ (). Стандартный договор подряда является исходным при составлении договора подряда на электромонтажные работы.

Особенности составления документа

Форма договора

Договор подряда на электромонтажные работы составляется письменно и в нём должны быть чётко сформулированы все условия. При составлении текста следует избегать двойственности формулировки, дабы это в будущем не возникли разногласия при определении смысла указанных условий. Также не допускаются исправления в тексте, перечёркивания и другие помарки.

Важно! Наличие в документе сроков выполнения работ является обязательным.

Неотъемлемым элементом данного документа является акт приёма-передачи выполненных работ, на основании которого и производится оплата. В случае если заказчик недоволен выполнением электромонтажных работ может быть составлен претензионный двухсторонний акт, по условиям которого подрядчик в установленные сроки обязуется исправить все недочёты.

Структура и содержание договора подряда на электромонтажные работы

Перед составлением документа стороны должны обсудить все вопросы, которые касаются выполнения необходимых работ и только после этого его подписывать.

Структура договора:

название документа, место и дата его подписания;
информация о сторонах с указанием их полных имён. Если подрядчик является юридическим лицом, следует указать его регистрационные данные;
предмет договора. Здесь указывается, какие именно электромонтажные работы должны быть выполнены, на каком объекте, а также, в какие сроки;
стоимость работ и порядок расчётов. При указании стоимости работ сумму следует прописать как цифрами, так и словесно. Если стороны предусмотрели возможность уплаты аванса, необходимо также указать его размер и порядок выплаты. Здесь должна содержаться и информация о способе расчётов (наличный или безналичный), а также о валюте, в которой расчёт будет осуществлён (рубль, доллар, евро прочее);
права и обязанности сторон. При составлении данного пункта необходимо предусмотреть все возможные нюансы с целью избежания претензий друг к другу в ходе и после проведения работ;
приёмка завершённых работ. Здесь указывается, в какие сроки подрядчик должен передать выполненные работы после их завершения, должен быть оговорён порядок составления акта приёма-передачи выполненных работ, какие должны быть произведены действия в случае выявления недостатков в работах;
гарантии. Заказчик гарантирует постоянный доступ подрядчика к объекту, на котором должны электромонтажные работы производится и своевременную оплату за них. Подрядчик же гарантирует качественное и своевременное выполнение всех возложенных на него обязанностей;
ответственность сторон за невыполнение условий и обстоятельства, при которых стороны от ответственности могут быть освобождены;
особые условия. Сюда можно включить порядок внесения изменений в договор, порядок решения споров, количество составленных экземпляров и т. д.;
реквизиты сторон и их подписи.

В случае если недостатки в выполненных электромонтажных работах были выявлены уже после того как был подписан акт приёма-передачи работ, но в пределах двух календарных лет, заказчик вправе предъявить претензии подрядчику даже в случае если он гарантию на свои работы не предоставлял.

Заполненный образец документа

Договор подряда №

г. ____________ «___» _________ 20___ г.

Иванов Иван Иванович __________________________________________________ _, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,

1. Предмет договора

1.2. Работы выполняются в сроки______________________.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1. Стоимость работ по Договору определяется сметой и составляет____________ рублей.

2.3. Оплата работ производится после их выполнения на основании актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы и в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;
возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.4. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте , либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в , в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал или оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков.

3.1.6. В случае невозможности завершить работы в срок по причинам, зависящим от Заказчика, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о невозможности завершения работ в срок. В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашения, изменяющее сроки производства работ;

3.1.7. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;

3.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного акта о приёмке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить объем работ по настоящему договору.

3.2.2. При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы.

3.2.3. В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. В этом случае составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. В случае принятия работ без проверки Заказчик в последующем не вправе ссылаться на недостатки в выполненной работе.

3.2.4. Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, оборудования и материалов Подрядчика и обеспечить их надёжную охрану.

3.2.5. Принять выполненную Подрядчиком работу по акту приёма-передачи в соответствии с п. 4 договора;

3.2.6. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном .

3.3. Подрядчик имеет право:

3.4. Заказчик имеет право:

4. Приёмка завершённых работ

5. Гарантии

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

5.1.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта;

6. Ответственность сторон

7. Особые условия

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по экземпляру для каждой из сторон.

Договор на электромонтажные работы заключается в том случае, когда возникла необходимость обустройства электрических коммуникаций, установки энергетического оборудования. Эта работа должна осуществлять квалифицированными специалистами, понимающими сущность и цель предстоящих работ. Такие специалисты есть в штате не каждого юридического лица, а потому здесь потребуется заключить договор на электромонтажные работы между юридическими лицами, в соответствии с которым и будут выполнены работы. Образец договора на выполнение электромонтажных работ может быть найден в Интернете, или же представлен компанией-подрядчиком, либо заказчиком. Но в этом случае велик шанс того, что потребуется доработка текста соглашения под условия сторон. Конечно, образец договора на выполнение электромонтажных работ не потребуется в том случае, если за ним обратиться к юристу. Подготовка проектов документов в этом случае станет его головной болью. Но следует понимать, что тогда договор на выполнение электромонтажных работ влетит в «копеечку», и кроме затрат, связанных непосредственно с отношениями по договору, придется оплатить еще и услуги юриста.

Договор оказания электромонтажных услуг

Это соглашение теоретически может быть заключено и в отношении тех же работ, что и при подряде. Разница в смысле конечного результата работ может не отмечаться, отличия проявляются в правовом регулировании отношений. В случае возникновения спора договор может быть переквалифицирован судом.Это обязательно следует учитывать при выборе модели, по которой будут развиваться деловые отношения. Так или иначе, заключается ли соглашение о подряде, или договор на оказание электромонтажных услуг, не имеет решающего значения, главное чтобы и в том и в другом случае текст соответствовал законодательству, не содержал противоречий самому себе и интересам сторон. Учитывая специфику электромонтажа, следует особое внимание уделить исполнителю услуг (работ) - он должен обладать необходимой разрешительной документацией на проведение их.Также следует уделить внимание контролю заказчика за ходом выполнения работ, порядком его осуществления - это важно как самому заказчику, так как ему надлежит эксплуатировать результат работ, и это же важно для подрядчика, так как произвольное вмешательство заказчика может негативно сказаться на результатах монтажа. Получить документ, где будут учтены эти, и многие другие юридически значимые аспекты, вы сможете посредством нашего сервиса, где представлены интерактивные шаблоны документов на самые разные случаи жизни. Все, что требуется для использования сервиса – компьютер с доступом в Интернет и принтер. В первую очередь необходимо выбрать договор оказания электромонтажных услуг, ответить на вопросы опросного листа, как в самом договоре, так и в приложениях к нему. Затем следует внести информацию в поля ввода, актуальную договоренностям сторон. После документы скачиваются, распечатываются, и отправляются на подпись сторонам.

С юридическим лицом.
С физическим лицом.

подача жалобы;
ответственность сторон.

Содержание соглашения Само соглашения о подрядных работах на выполнение работ по электромонтажу обязательно в себя должно включать определенный перечень разделов. Они не определены законодательно. Тем не менее присутствие их рекомендовано и желательно. Так как только так можно не допустить разночтения, а также возникновения конфликтов из-за банальной юридической неграмотности.

Договор подряда на электромонтажные работы

Форс-мажор. 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые соответствующая сторона договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Договор на выполнение субподрядных работ По завершении каждого этапа работ, определяемых по договоренности сторон, Заказчик, в течение 2 дней, оплачивает данный этап произведенных работ и завезенных материалов.Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику, при условии, что работа выполнена надлежащим образом.3.3. Приемка работ Заказчиком производится в течении 2 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта.3.4.

Образец договора субподряда на электромонтажные работы

Выполнение электромонтажных работ обычно требуется во всех строительных объектах без каких-либо исключений. Именно поэтому нередко формируется специальный договор подряда для осуществления подобных задач. Нередко для ведения подобного рода работы необходимо осуществить оформление специальных документов.
Важно также отметить, что договор подряда обязательно должен быть сформирован в рамках специального законодательства. Какие-либо исключения попросту не допускаются. Одновременно договор подряда подразумевает решение целого ряда самых разных достаточно специфических задач. Алгоритм оформления имеет отличительные черты свойственные только соглашению на выполнение электромонтажных работ.
Общие сведения Процесс оформления договора подряда осуществляется в рамках ГК РФ.

Договор на выполнение электромонтажных работ и услуг

Она достигается одним из двух способов:

На стадии подписания исходного соглашения.
После подписания, с помощью заключения дополнительного соглашения.

Таким образом, субподряд заключается между генеральным подрядчиком и его партнерами-субподрядчиками. К существенным условиям такого соглашения относят:

Собственно предмет – т.е. о чем именно договорились стороны. Этот пункт договора субподряда на выполнение работ следует прописывать особенно подробно: в образце даются только общие примеры, поэтому следует переработать текст под свою ситуацию.

Предметом могут быть конкретные виды работ, монтаж тех или иных конструкций, работы по пуску и наладке оборудования, монтаж коммуникаций и т.п.

Как оформить договор подряда на электромонтажные работы в 2018 году

Причем использоваться данное соглашение может для формализации как предоставления каких-либо услуг, так и выполнения определенных работ. Например, разнообразных строительных или даже электромонтажных. Со всеми тонкостями составления договора подряда на электромонтажные работы лучше всего будет заранее разобраться.

Только так возможно не допустить проблем. Также важно отметить, что множество нюансов зависит как раз от того, кто именно выступает в роли заказчика и исполнителя по этому типу договоров. Так как для физических лиц, например, имеются достаточно серьезные ограничения. Данный договор нередко используется для самых разнообразных задач.
В первую очередь – для включения перечня работы, которые должны быть выполнены в конкретном случае в обязательном порядке.

Образец договора субподряда на выполнение работ

Договор субподряда на электромонтажные работы образец
Хороший ремонт - это просто!
Как составить договор подряда (нюансы, существенные условия, образец)
Типовой договор подряда электромонтажных работ с получением разрешения
Образец договора на проведение ремонтно - отделочных работ
Системы электроснабжения
Электромонтажные работы и исполнительная документация на них

Договор субподряда на электромонтажные работы образец Договор субподряда на электромонтажные работы образец Если цена указана в твердой сумме, Подрядчик не вправе требовать ее увеличения. Оплата производится в рублях путем безналичного расчета, либо по согласию сторон иным, не запрещенным законом способом. Оплата работ осуществляется после их передачи Заказчику, если в договоре не предусмотрена поэтапная оплата работ по отдельным сметам.

Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые должны быть устранены Подрядчиком.3.5. Важно Гарантийный срок устанавливается в 12 месяцев. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, кроме недостатков которые произошли вследствие нормального износа объекта, усадки, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Первоначальные понятия Прежде всего, перед ознакомлением с законодательством, необходимо будет обязательно разобраться с применяемыми для отражения информации терминами. Внимание Это позволит разобраться без посторонней помощи со всей представленной информацией. Знание норм законодательства дает возможность контролировать заказчику и исполнителю самостоятельно вопрос верности составления всей документации.

Договор на субподряд по электромонтажным работам

По окончанию работ оформляют акт выполненных работ. Он является неотъемлемым элементом договора подряда на электромонтажные работы и основой для завершения взаиморасчетов. Образец договора субподряда на электромонтажные работы Назначение документа Сам договор подряда одновременно позволяет решить сразу широкий перечень самых разных задач. В первую очередь к таковым относится следующее: Формализация отношений между заказчиком и исполнителем соответствующих задач Поставленных в самом соглашении Защита прав, интересов обеих сторон Которые заключат подобного рода соглашения Сам договор используется для решения вопросов в суде Если по какой-то причине в досудебном порядке разрешить ситуацию попросту невозможно Также данный договор используется для формирования определенной отчетности по декларации.
Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на выполнение электромонтажных работ и услуг Договор на электромонтажные работы между юридическими лицами Договор на электромонтажные работы заключается в том случае, когда возникла необходимость обустройства электрических коммуникаций, установки энергетического оборудования. Эта работа должна осуществлять квалифицированными специалистами, понимающими сущность и цель предстоящих работ. Такие специалисты есть в штате не каждого юридического лица, а потому здесь потребуется заключить договор на электромонтажные работы между юридическими лицами, в соответствии с которым и будут выполнены работы.
Образец договора на выполнение электромонтажных работ может быть найден в Интернете, или же представлен компанией-подрядчиком, либо заказчиком.

Внимание

К основным понятиям относится:

подряд;
субподряд;
исполнитель;
заказчик;
генеральный подрядчик и подрядчик.

Под подрядными работами подразумевается определенный перечень задач, которые необходимо выполнить за определенную плату, а также при соблюдении некоторых сроков. Причем обычно подряд подразумевает составления договора в определенной формате. Не допускается нарушение ГК РФ, которые регулируют оформление данного соглашения.

Как оформить договор подряда на электромонтажные работы в 2017 году Проведение электромонтажных работ начинается с заключения договора, согласно которому, подрядчик обязуется по заданию заказчика в обусловленные договором сроки выполнить работы и передать их результат заказчику, который обязуется принять и оплатить полученный результат в порядке, установленном соглашением.

Выполнение электромонтажных работ обычно требуется во всех строительных объектах без каких-либо исключений.

Именно поэтому нередко формируется специальный договор подряда для осуществления подобных задач.

Нередко для ведения подобного рода работы необходимо осуществить оформление специальных документов.

Важно также отметить, что договор подряда обязательно должен быть сформирован в рамках специального законодательства. Какие-либо исключения попросту не допускаются.

Одновременно договор подряда подразумевает решение целого ряда самых разных достаточно специфических задач.

Алгоритм оформления имеет отличительные черты свойственные только соглашению на выполнение электромонтажных работ.

Общие сведения

Процесс оформления договора подряда осуществляется в рамках ГК РФ. Причем использоваться данное соглашение может для формализации как предоставления каких-либо услуг, так и выполнения определенных работ.

Например, разнообразных строительных или даже электромонтажных. Со всеми тонкостями составления договора подряда на электромонтажные работы лучше всего будет заранее разобраться.

Так как для физических лиц, например, имеются достаточно серьезные ограничения. Данный договор нередко используется для самых разнообразных задач.

В первую очередь – для включения перечня работы, которые должны быть выполнены в конкретном случае в обязательном порядке.

Первоначальные понятия

Прежде всего, перед ознакомлением с законодательством, необходимо будет обязательно разобраться с применяемыми для отражения информации терминами.

Это позволит разобраться без посторонней помощи со всей представленной информацией. Знание норм законодательства дает возможность контролировать заказчику и исполнителю самостоятельно вопрос верности составления всей документации.

К основным понятиям относится:

подряд;
субподряд;
исполнитель;
заказчик;
генеральный подрядчик и подрядчик.

Под подрядными работами подразумевается определенный перечень задач, которые необходимо выполнить за определенную плату, а также при соблюдении некоторых сроков.

Причем обычно подряд подразумевает составления договора в определенной формате. Не допускается нарушение ГК РФ, которые регулируют оформление данного соглашения.

Нередко случается, что заказчик и исполнитель, подрядчик заключают договор на выполнение определенных работ.

Но при этом самостоятельно заказчик по какой-то причине выполнить все установленные задачи попросту не имеет возможности.

В таком случае выходом является как раз оформления договора субподряда. Когда по специальному договору за определенную плату часть работы выполняется субподрядчиком – ещё одним исполнителем.

В таком случае первоначальный исполнитель будет обозначаться термином «генеральный подрядчик». Но важно заметить, что подобные мероприятия требуют наличия санкции от заказчика.

Так как не недопускается без его ведома заключать подобного рода дополнительные соглашения. Это грозит серьезными неприятностями.

На данный момент существует много проблем, связанных с составлением договора субподряда.

Назначение документа

Сам договор подряда одновременно позволяет решить сразу широкий перечень самых разных задач. В первую очередь к таковым относится следующее:

Также данный договор используется для формирования определенной отчетности по декларации.

Например, если соглашение составлено с физическим лицом – в ряде случае заказчик выступает в роли налогового агента.

И самостоятельно выполняет процесс оплаты НДФЛ, а также всевозможных взносов. Как раз поэтому подобным договорам ФНС при проверке уделяет пристальное внимание.

Нередко как раз за счет подобных соглашений многие организации стараются уйти от необходимости оплачивать налоговые сборы.

Сегодня случается, что вместо трудового договора стандартного типа с обычными работниками заключается договор подряда.

Стоит заметить, что в такой ситуации делом заинтересуется трудовая инспекция и будет назначен достаточно серьезный штраф.

Потому с формированием подобного соглашения нужно быть острожным как исполнителю, так и заказчику.

Действующие нормативы

Форма договора подряда на электромонтажные работы должна обязательно соответствовать нормам законодательства. Основным законодательным документом является как раз ГК РФ.

Помимо этого важно отметить, что само соглашение может комплектоваться актом исполнения работ на объекте, таковой документ позволяет выявить и установить недостатки при приемке.

Проведение работ должно выполняться в соответствии с нормами законодательства. Срок сдачи объекта заказчику определяется самостоятельно.

Основным разделом ГК РФ, регулирующим использование данного типа соглашения, является гл.№37. Она включает в себя следующие основные параграфы:

Договор подряда на электромонтажные работы с ИП также выполняется в стандартной, простой форме. Для реализации процедуры необходимо будет заранее ознакомиться со всеми тонкостями, особенностями.

Это позволит избегнуть разрешения вопросов через суд. Стоит по возможности решать подобные конфликты как раз в досудебном порядке.

Судебные разбирательства требуют большого количества времени. А также подразумевают затраты средств.

Типовой договор подряда на выполнение электромонтажных работ

Существуют базовые термины в рамках которых необходимо будет осуществлять процесс оформления договора на оказание услуг электромонтажа.

Важно заметить необходимость составления налоговой отчетности если имеет место получение прибыли.

Основные вопросы, проработать которые нужно будет заранее:

содержание соглашения;
образец заполнения:

С юридическим лицом.
С физическим лицом.

подача жалобы;
ответственность сторон.

Само соглашения о подрядных работах на выполнение работ по электромонтажу обязательно в себя должно включать определенный перечень разделов. Они не определены законодательно.

Стандартный набор пунктов в договоре подряда на электромонтажные работы включает в себя следующее:

полное наименование самого соглашения подряда, его тип;
дата и место (город) составления соответствующего типа согашения;
предмет самого соглашения по договору;
стоимость выполняемых работ;
ответственность, всевозможные риски – таковой раздел проработать стоит особенно внимательно;
сроки выполнения всевозможных работ, осуществление приемки;
непреодолимые обстоятельств, форс-мажор;
заключительные положения самого договора.

Обязательно точно прописываются реквизиты сторон, которые заключают подобного рода соглашение.

В нижней части документа проставляются подписи законных представителей заказчика, исполнителя. А также расшифровки таковых. Все это строго обязательно.

Образец заполнения

Если соответствующий опыт по поводу оформления договора подряда отсутствует – то лучшим решением будет попросту ознакомиться в верно составленным примером. Это существенно ускорит и упростит процедуру оформления.

С юридическим лицом

Оформление такового соглашения с юридическим лицом, как ни странно, обычно вызывает меньше сложностей. Тем не менее важно быть внимательным. Особенно при указании обязательных реквизитов.

С физическим лицом

Отдельного внимания заслуживают соглашения подряда с физическими лицами. Так как таковые подразумевают нередко оплату НДФЛ налоговым агентом – заказчиком.

Именно поэтому нужно предварительно со всеми таковыми тонкостями определиться.

Подача жалобы

Отдельно стоит проработать вопрос составления жалобы в случае, если имеются какие-либо несоответствия при формировании данного договора. Стоит попытаться урегулировать вопрос в досудебном порядке.

Но если это невозможно – необходимо будет подать иск. Сделать это возможно по месту постоянной регистрации ответчика.

Ответственность сторон

Сторон по соглашению имеет место в рамках договора. Но при этом само соглашение должно соответствовать нормам законодательства.

В противном случае договор может быть попросту признан недействительным, не соответствующим нормам законодательства.

Сегодня использование договора подряда для формализации электромонтажных работ имеет место во многих сферах.

Именно поэтому с особенностями подобных соглашений важно ознакамливаться прежде, чем осуществлять подписание.

Просмотров