Договор изготовления и поставки мебели. Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

 ДОГОВОР ПОСТАВКИ г. Екатеринбург _____________________ 201_ г. ____________________________ _____________, в лице ____________________________ именуемый в дальнейшем "Поставщик", действующий на основании Свидетельства c одной стороны, и _________________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице директора _______________ действующей на основании __________________________, с другой стороны, и именуемые вместе "Стороны", заключили договор о нижеследующем: 1. Предмет договора Поставщик обязуется передать Покупателю мягкую мебель, изготовленную Поставщиком именуемую далее Товар в ассортименте, количестве, по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Покупатель обязуется принять Товар, оплатить его в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. Покупатель гарантирует, что приобретает Товар по настоящему договору для осуществления предпринимательской деятельности продажа товара через свою торговую сеть (салон магазин). Поставщик поставляет Товар на основании моделей товаров находящихся в производстве Поставщика. Поставка Товара осуществляется на основании договоренностей о сроках поставки, цена, количество, наименование, комплектация Товара и иным условиям согласованных сторонами в письменном виде - Спецификации на поставку. Спецификации являются неотъемлемой частью настоящего договора. 2. Цена товара 2.1.Цена Товара договорная. Стоимость единицы Товара, общая стоимость Товара согласовывается предварительно перед каждой поставкой между Сторонами и указывается в Спецификации. 2.2. Цена товара включает стоимость Товара и упаковки, технического паспорта. 3.Порядок расчетов 3.1. Покупатель обязан произвести оплату Товара согласованного в Спецификации на основании выставленных Поставщиком счетов на оплату при условии 100 % предоплаты в следующем порядке: 3.1.1. Покупатель оплачивает 50% стоимости Товара в срок 5 (пять) календарный день с момента получения счета от Поставщика. В случае неоплаты в указанный срок счет считается недействительным. 3.1.2. Покупатель оплачивает оставшиеся 50% стоимости партии Товара за 5(пять) календарных дней до даты поставки Товара указанной в Спецификации. 3.2. Покупатель считается исполнившим свои обязательства по оплате товара и внесению других платежей по настоящему Договору, на дату зачисления всей суммы платежа на расчетный счет Продавца. 4. Условия и порядок поставки 4.1. Предварительно перед каждой поставкой Товара Покупатель и Поставщик согласовывают условия поставки: модель Товара, ассортимент, наименование используемой при изготовлении Товара ткани, описание компоновки тканью частей товара, угол поворота, дата поставки, способ (условия) поставки, цена, количество и иные необходимые условия. Указанные условия указываются в Спецификации, которая должна быть подписана Сторонами. 4.2. Товар передается-принимается на основании товаросопроводительных документов. При отгрузке Товара товаросопроводительные документы на Товар, подписанные Поставщиком, а также технический паспорт направляются Покупателю вместе с Товаром. Момент передачи Товара Стороны оформляют актом передачи Товара, счет фактурой. 4.3. Поставщик поставляет Покупателю Товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, при условии бережного с ним обращения. Упаковка Товара предназначена исключительно для перевозки Товара. Товар в данной упаковке может хранится, не более 5 (пяти) суток с момента поставки при соблюдении температурного режима не менее +10 и не более +20 градусов по Цельсию. 4.4. Условия поставки согласовываются сторонами в Спецификации. 4.5. При самовывозе Товара Покупателем (в том числе перевозка транспортной компании нанятой Покупателем), обязательства Поставщика по срокам поставки считаются выполненными, право собственности переходит к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю (в том числе перевозчику - транспортной компании). Товар забирает Покупатель со склада Поставщика г. Екатеринбург ул. Сибирский тракт 57. 4.6. Если доставка осуществляется силами и средствами Поставщика (в том числе перевозка транспортной компании нанятой Поставщиком) обязательства Поставщика по срокам поставки считаются выполненными, право собственности переходит к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю на склад или иное согласованное место передачи Товара. 4.7. Оплату расходов по поставке Товара в случаях предусмотренных п.4.6. полностью несет Покупатель и обязан оплатить транспортные расходы Поставщика в срок 3 (три) календарных дня с момента получения счета на оплату транспортных расходов. 4.8. Проверка качества, количества Товара происходит в момент передачи Товара от Поставщика к Покупателю, Покупатель обязан принять Товар по качеству, количеству, ассортименту, комплектности и отразить имеющиеся недостатки в акте приема передачи Товара. Отсутствие в акте приема передачи ссылки на недостатки свидетельствует о передаче Товара Покупателю полностью соответствующего условиям настоящего договора. После подписания акта приема передачи претензии по качеству, количеству, ассортименту, комплектности Поставщиком не принимаются. 5. Права и обязанности сторон 5.1. Поставщик обязан: 5.1.1. Упаковать Товар и загрузить Товар в транспорт Покупателя; 5.1.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества, с оформленными товаросопроводительными документами. 5.1.3. Выполнять обязательства предусмотренные настоящим договором. 5.2.Поставщик имеет право: 5.2.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств Покупателем. 5.2.2. В случае нарушения (в том числе не выполнения оплаты в полном объеме) Покупателем обязанности предусмотренной п. 3.1., 3.1.1., 3.1.2. настоящего договора Поставщик вправе отказаться от поставки Товара Покупателю полностью или приостановить поставку до выполнения Покупателем обязательств по оплате товара. 5.3.Покупатель обязан: 5.3.1. Принять Товар от Поставщика в соответствии с датой поставки; 5.3.2. Оплатить поставляемый Товар с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим договором. 5.3.4. Для получения Товара предоставить своего представителя с надлежаще оформленными полномочиями доверенностью (в том числе с правом получения товара, оформления и подписания акта приема передачи Товара). 5.3.5. Информировать последующих покупателей о сроках действия гарантии (п.6.2. договора) в письменном виде. 5.3.6. Выполнять обязательства предусмотренные настоящим договором. 5.4. Покупатель имеет право: 5.4.1.Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору. 6. Качество, технические условия товара. Гарантийные обязательства Поставщика 6.1. Товар будет произведен "Поставщиком", по качеству, внешнему виду, габаритным размерам, способу трансформации, должен соответствовать образцу мебели выпускаемому "Поставщиком", а также Товар должен соответствовать предъявляемому к изготовлению мягкой мебели межгосударственному стандарту ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания". 6.2. На Товар Поставщиком установлен гарантийный срок эксплуатации товара мебель для общественных помещений, офисных, торговых и иных используемых в предпринимательских и иных целях не для личных нужд покупателей физических лиц 12 (двенадцать) месяцев. Товар мебель бытовая используемая для личных нужд покупателя (физические лица) не связанная с осуществлением предпринимательской деятельности 18 (восемнадцать) месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Товара Покупателю. 6.3. Устранение недостатков Товара возникших по вине Поставщика происходит в течение гарантийного срока за счет Поставщика в течение до 45 (сорок пять) календарных дней с момента получения Товара по адресу Поставщика г. Екатеринбург ул. Сибирский тракт 7. Ответственность сторон 7.1. За нарушение сроков поставки Поставщик платить Покупателю неустойку в размере 0,5% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки до момента выполнения обязательств. 7.2. За нарушение сроков оплаты Товара предусмотренных настоящим договором Покупатель платит Поставщику неустойку в размере 0,5% от стоимости Товара за каждый день просрочки до момента выполнения обязательств. 7.4. За нарушение сроков получения Товара Покупатель оплачивает Покупателю расходы по хранению Товара в размере 0,5% о стоимости Товара за каждый день просрочки до момента выполнения обязательств. 8. Общие положения 8.1. По инициативе любой из Сторон может производиться сверка расчетов за поставленный Товар. 8.2. В случае изменений: наименования организации, юридического или почтового адреса, фактического месторасположения, финансового состояния-Стороны обязаны незамедлительно известить друг друга. 8.3. Все устные, письменные, в том числе направленные посредством электронной связи договоренности с момента подписания настоящего договора утрачивают силу и стороны не вправе ссылаться на данные договоренности. 8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 8.5. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, решаются путем переговоров. В случае, если Стороны не пришли к согласию, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. 8.6. Предусмотренная настоящим договором Спецификация оформляется письменно и может быть подписана Сторонами путем обмена Спецификации посредством телефаксовой связи или электронной связи по тел. номеру электронному адресу, указанному в настоящем договоре и принимается сторонами к выполнению. 8.7. Счет на оплату Товара, расходов по поставки Товара может быть направлен Покупателю посредством телефаксовой связи или электронной связи по тел. номеру электронному адресу, указанному в настоящем договоре подлежит оплате Покупателем. 8.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны и вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение одного года. Настоящий договор может быть заключен Сторонами путем обмена договором посредством телефаксовой связи по телефонному номеру, указанному в настоящем договоре. 8.9. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или по инициативе любой Стороны с уведомлением другую Сторону в срок за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 8.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны при его исполнении руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 9. Реквизиты, подписи сторон Поставщик: _______________________ Покупатель: _________________________________/____________/ ____________________________/_________________/

г. __________ "___"__________ ____ г. ________________________________, именуем___ в дальнейшем "Покупатель", (наименование организации) в лице _________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.) ______________________, с одной стороны, и _______________________________, (Устава, доверенности) (наименование организации) именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ______________________________, с другой стороны, (Устава, доверенности) совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется в обусловленный настоящим Договором срок передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить офисную мебель __________, (наименование, назначение) попредметно указанную в Спецификации, прилагаемой к настоящему Договору (далее - "мебель").

В Спецификации к настоящему Договору указывается наименование, комплектность и цена каждого предмета мебели.

1.2. Количество поставляемой мебели составляет _____ изделий.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена каждой единицы мебели указывается в Спецификации к настоящему Договору.

2.2. Общая стоимость мебели, поставляемой по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей.

2.3. Цена мебели включает расходы, связанные с упаковкой, погрузкой, доставкой, разгрузкой, оформлением груза в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Цена мебели является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

2.5. Оплата стоимости мебели производится в следующем порядке:

2.5.1. Предварительная оплата в размере _____% от стоимости мебели, что составляет _____ (__________) рублей, производится в течение _____ дней с даты подписания настоящего Договора.

2.5.2. Оплата оставшейся части в размере _____% от стоимости мебели, что составляет _____ (__________) рублей, производится в течение _____ дней с даты поставки мебели (п. 3.2 настоящего Договора).

2.6. Покупатель оплачивает стоимость мебели Поставщику платежным поручением.

2.7. Днем оплаты является день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Мебель по настоящему Договору должна быть поставлена в течение _______________ после подписания настоящего Договора.

3.2. Датой поставки считается дата доставки мебели в офис Покупателя.

3.3. Покупатель должен принять мебель и проверить ее по количеству в день поставки, а по качеству - не позднее _______________ с даты поставки.

3.4. При обнаружении недопоставки мебели Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Стороны составляют соответствующий акт.

Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество мебели в течение _______________ с даты обнаружении недопоставки.

3.5. При обнаружении ненадлежащего качества мебели или несоответствия мебели условиям о комплектности Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение _______________ с даты обнаружении недостатков или некомплектности мебели.

Поставщик в течение _____ дней с момента получения уведомления от Покупателя обязан направить своего уполномоченного представителя на офис Покупателя для осмотра и составления соответствующего акта.

В случае споров о качестве поставленной мебели проводится экспертиза __________________________________________________________ за счет Стороны, (при необходимости указать, кем проводится экспертиза) требующей ее проведения. Если экспертиза проведена за счет Покупателя и по результатам экспертизы установлено ненадлежащее качество поставленной мебели, Поставщик обязан возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы в течение _____ дней с момента получения ее результатов.

В случае если Поставщик не направит к Покупателю своего уполномоченного представителя в установленный настоящим пунктом срок, Покупатель самостоятельно обращается в ____________________ для проведения экспертизы и уведомляет об этом Поставщика.

3.6. В случае поставки мебели ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

Соразмерного уменьшения цены мебели;

Безвозмездного устранения недостатков мебели в течение _______________ с даты _________________________;

Возмещения своих расходов на устранение недостатков мебели.

В случае существенного нарушения требований к качеству мебели Покупатель вправе по своему выбору:

Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за мебель денежной суммы;

Потребовать замены предмета мебели ненадлежащего качества другим, соответствующим условиям настоящего Договора.

3.7. В случае поставки некомплектной мебели Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

Соразмерного уменьшения покупной цены;

Доукомплектования мебели в течение _______________ с даты _________________________.

Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании мебели, Покупатель вправе по своему выбору:

Потребовать замены некомплектной мебели на комплектную;

Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3.8. При предъявлении Покупателем требования о замене мебели, не соответствующей условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в течение _______________ с даты _________________________.

3.9. Право собственности на мебель переходит к Покупателю с даты поставки мебели в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора.

Риск случайной гибели или повреждения мебели несет собственник мебели.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ МЕБЕЛИ

4.1. Качество поставляемой по настоящему Договору мебели должно соответствовать ГОСТ 16371-93. Мебель. Общие технические условия, ГОСТ 19195-89. Мебель. Методы испытаний крепления дверей с вертикальной и горизонтальной осью вращения, ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88). Мебель корпусная. Методы испытаний на устойчивость, прочность и деформируемость, ГОСТ 19917-93. Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия, ГОСТ 20400-80. Продукция мебельного производства. Термины и определения, ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88). Мебель. Столы. Определение устойчивости, ГОСТ 30255-95. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах, ___________________________________________________. (иные ГОСТы, технические регламенты и т.п.)

4.2. Гарантийный срок на поставляемую мебель составляет _____ с даты поставки.

4.3. Комплектность мебели указывается в Спецификации к настоящему Договору.

5. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ

5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

5.2. В случае если Стороны не придут к согласию в результате переговоров, споры передаются для разрешения в Арбитражный суд _________________________.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки мебели, установленного п. 3.1 настоящего Договора, срока допоставки мебели, установленного п. 3.4 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от цены не поставленной в срок мебели за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков мебели, установленного п. 3.6 настоящего Договора, срока доукомплектования мебели, установленного п. 3.7 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от цены мебели, в которой обнаружены недостатки, либо от цены мебели, требующей доукомплектования, соответственно.

6.3. В случае нарушения Поставщиком срока замены мебели, установленного п. 3.8 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от цены мебели, подлежащей замене.

6.4. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости мебели, установленного п. 2.5 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора (форс-мажорные обстоятельства).

6.6. Срок исполнения обязательства, установленного настоящим Договором, отодвигается соразмерно времени действия указанных форс-мажорных обстоятельств.

6.7. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торговой палатой или другой компетентной организацией соответствующей Стороны. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

7.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Все приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

7.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями Сторон.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель: ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Поставщик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Электронная почта: _____________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель: Поставщик: _____________/_______________ ______________/________________ М.П. М.П.

Договор поставки мебели № ___

г. Местоположение «__» __________ 20__г

Наименование поставщика , в лице Должность и ФИО подписанта , действующего на основании Основание права подписания , именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны,

и Наименование покупателя в лице Должность и ФИО подписанта , действующего на основании Основание права подписания , именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять (передавать) офисную мебель (далее – «Товар») в собственность Покупателя согласно Приложению №1 (далее – «Спецификация»), являющемуся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в соответствии с выставленными счетами и условиями настоящего Договора.

2. Порядок поставки товара

2.1. Поставщик поставляет (передает) товар Покупателю в количестве, указанном в Спецификации Покупателя. Покупатель заказывает необходимые ему товары (партии товаров). Под партией товаров в настоящем Договоре понимается количество (объем) и номенклатура товаров, одновременно отгружаемых Покупателю.

2.2. Поставка (передача) Покупателю товаров (партий товаров) по настоящему Договору осуществляется силами Поставщика путем отгрузки данных товаров Покупателю в месте его нахождения. Об изменении получателя товара Покупатель обязан письменно, посредством факсимильной связи или электронной почты, уведомить Поставщика, не позднее, чем за 24 часа до предполагаемой даты поставки.

2.3. Товар поставляется в заводской упаковке, имеет необходимую заводскую маркировку в соответствии с действующими требованиями к упаковке товара.

2.4. Поставка Покупателю (либо назначенному Покупателем получателю) заказанных им товаров (партий товаров) осуществляется Поставщиком в два этапа согласно Спецификации:

В течении 20 календарных дней с момента заключения Договора,

Иные условия и сроки поставки могут оговариваться Сторонами путем составления дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.5. Прием товара Покупателем (надлежаще уполномоченным его представителем) осуществляется по акту приема-передачи, подписанием товарной накладной, оформленной по форме ТОРГ-12. Документы составляются в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

2.6. Подписание товарной накладной обеими Сторонами (представителями обеих Сторон) будет свидетельствовать о том, что:

Между Сторонами настоящего Договора достигнуто соглашение по всем существенным условиям поставки (передачи) Покупателю товаров (партии товаров), указанных в данной товарной накладной, (наименование, количество, цена и срок поставки (передачи) товаров);

Поставщиком надлежащим образом исполнена обязанность по поставке (передаче) Покупателю товаров (партии товаров), указанных в данной товарной накладной;

Покупателем приняты товары (партия товаров), указанные в данной товарной накладной.

2.7. При поставке Поставщиком товаров Покупателю данные товары должны быть осмотрены Покупателем (уполномоченным доверенностью представителем Покупателя) в месте их поставки, в том числе Покупателем должны быть проверены соответствие товаров условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в товарной накладной на данные товары, а также ассортимент и тара (упаковка) товаров. При обнаружении Покупателем (уполномоченным доверенностью представителем Покупателя) во время поставки ему товаров каких-либо недостатков в данных товарах, несоответствий условиям настоящего договора и сведениям, указанным в товарной накладной на данные товары, Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части товаров Поставщику Акт о возврате товаров. Акт о возврате товаров оформляется в письменном виде и утверждается уполномоченными представителями Сторон. Если иное не оговорено Сторонами, в Акте о возврате товаров, подписанием соответствующей товарной накладной Покупатель признает, что товары, указанные в данной накладной, их тара (упаковка) были в исправном состоянии в момент отгрузки данных товаров Покупателю, и что наименование, ассортимент и количество этих товаров соответствовали заказу (заявке) Покупателя и сведениям, указанным в соответствующей товарной накладной. Претензии по комплектности принимаются Поставщиком на основании Акта о некомплектности, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты подписания Покупателем соответствующей товарной накладной.

2.8. В случае обнаружения брака, Покупатель составляет письменное обоснование и направляет его в адрес Поставщика. По письменному обоснованию Покупателя Поставщиком составляется рекламационный акт. Рекламационный акт с резолюцией отдела рекламации Поставщика направляется Покупателю по почте либо посредством факсимильной связи, либо другим доступным способом в течение 3 (трех) календарных дней с момента его подписания. В случае, если Поставщик этим рекламационным актом признает свою вину за брак товара, то это служит основанием для ремонта товара. Ремонт товара производится в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента его возврата Покупателем.

2.9. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной.

2.10. Риски случайной гибели, повреждения или ухудшения качества товара переходят к Покупателю с момента приема товара по товарной накладной.

2.11. Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента сборки товара при условии соблюдения условий эксплуатации и использования товара по назначению.

3. Цены и порядок расчетов

3.1. Цена товара, указанная в спецификации, а также в товарных накладных и включает в себя стоимость самого товара, упаковки, доставки до места назначения и НДС 18%.

3.2. Оплата товара производится по каждому этапу поставки отдельно на основании оригинала, выставленного Покупателю счета в течении 5 банковских дней по факту поставки товара.

3.3. Датой оплаты товара является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан поставлять (передавать) товары надлежащего качества и в порядке, определяемом условиями настоящего Договора.

4.2. Покупатель обязан:

Принимать товары в порядке, определяемом условиями настоящего Договора поставки;

Оплачивать поставляемые (передаваемые) ему Поставщиком товары в полном объеме и в сроки, указанные в настоящем Договоре.

Совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие и оплату товаров, поставляемых (передаваемых) ему по настоящему Договору.

Возвратить Поставщику утвержденный (подписанный) Покупателем 2-й экземпляр подлинной товарной накладной в течение 2 (двух) календарных дней, с даты приема (получения) товаров Покупателем.

4.3. В случае нарушения Покупателем установленных настоящим договором сроков приема товаров, Поставщик вправе требовать компенсации издержек, обусловленных сверхнормативным хранением товаров.

4.4. В случае нарушения Поставщиком сроков отгрузки товаров, предусмотренных настоящим договором, Покупатель вправе требовать выплаты неустойки в размере 0,2% от стоимости неотгруженных в срок товаров, но не более 5% за весь период просрочки.

4.5. Любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков согласно действующему законодательству РФ.

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обязательств.

5. Порядок рассмотрения споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться путем проведения переговоров между Сторонами.

5.2. В случае, если Стороны настоящего Договора не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом г.Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий договор поставки товара вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.

6.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

7. Заключительные положения

7.1. Сторона настоящего Договора, меняющая свой юридический, фактический и (или) почтовый адрес, а также платежные реквизиты, должна сообщить об этом другой Стороне настоящего договора в течение пяти календарных дней с момента изменения указанных адресов и (или) реквизитов.

7.2. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор необходимые дополнения либо изменения, которые будут действительны, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Купли-продажи мебели по специальным размерам заказчика, с подбором индивидуальных материалов.

г. Москва « »__________________ 20__ г.

Именуемого продавцом с одной стороны и, именуемый (ая) в дальнейшем Покупатель, ___________________________ ___________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать Покупателю в собственность товары, указанные в Спецификации №______ от « » _______________ 20__ г, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и уплатить за них в срок, определенный настоящим Договором денежную сумму, установленную в Спецификации.

1.2. Товары, являющиеся предметом настоящего Договора, в момент заключения настоящего Договора у Продавца отсутствуют и будут заказаны у Изготовителя (Поставщика) по индивидуальным техническим параметрам, согласованным с Покупателем в Спецификации, на основании утверждённого чертежа или (и) дизайн-проекта.

1.3. По требованию одной из сторон индивидуальные технические параметры товаров, согласованные сторонами в чертеже или проекте (дизайне), могут быть изменены в течение суток, с момента подписания настоящего Договора. В этом случае стороны оформляют новую Спецификацию к Договору, в котором отражается изменение цены, технических параметров и сроков передачи и сборки товаров.

2. Условия и порядок передачи товаров Покупателю

2.1. Оплата первого замера осуществляется в момент замера и входит в окончательную стоимость товара (п. 8.1.). Изготовление товара осуществляется в течение 30 рабочих (не считая праздников и выходных). Датой исполнения обязательства Продавца по поставке товара считается дата сообщения Покупателю о готовности передать товар со склада Продавца по телефону, указанному при заключении Договора или отправления уведомления, согласно п.6.2. настоящего Договора. При этом с Покупателем согласовывается дата доставки и сборки по адресу Покупателя.

Возможен перенос сроков доставки товаров при условии должного уведомления другой Стороны (п. 6.2). Покупатель может перенести согласованный срок доставки, предупредив об этом не менее чем за три дня до доставки, назначив новый срок.

2.2. В случае самовывоза товара Покупателем со склада Продавца, Покупатель должен осуществить вывоз товаров не позднее 5 рабочих дней, с момента получения от Продавца уведомления о готовности товара к отгрузке, установленного п. 2.1 настоящего Договора.

2.3. При приемке Товара Покупатель либо уполномоченный представитель Покупателя обязан проверить количество и качество Товара. В случае если во время приемки будет обнаружен Товар ненадлежащего качества либо несоответствие ассортимента или количества Товара, указанным в Спецификации, Покупатель либо уполномоченный представитель Покупателя делает соответствующую отметку в Спецификации либо направляет претензию по электронной или телефонной связи с последующим обменом оригиналами.

2.4. Приемка Товара представителем Покупателя без отметки, указанной в п. 5.4. означает согласие с ассортиментом, количеством и качеством Товара.

2.5. Продавец передает бригаде сборщиков товар собранном или частично собранном виде, после чего бригада сборщиков несёт ответственность за установку изделия. На момент начала сборки Покупатель обязан подготовить место для нормальных условий сборки и обеспечить сохранность своего имущества, а именно:

• - в помещении не ведутся строительные и отделочные работы,
• - имеется свободное от посторонних предметов место площадью не менее 6 кв. м.
• - старая мебель вынесена из помещения, где будет проводиться сборка,
• - в помещении обеспечена возможность подключения электроинструментов.

Срок окончания работ по сборке мебели зависит от объёма работ (количества элементов мебели и сложности дополнительных работ).

Доставка и монтаж изделия являются дополнительный работами и в стоимость договора не входят, а оплачиваются отдельно. Дополнительные работы, не указанные в настоящем договоре, производятся бригадой сборщиков самостоятельно, и оплачиваются по согласованию с Покупателем.

2.6. Приемка товара осуществляется самим Покупателем либо любым лицом по письменной доверенности от Покупателя путем подписания Бланка доставки товаров.

2.7. Сдача – приемка товаров, сборка и навеска которых по условиям настоящего Договора осуществляется Продавцом, производится в два этапа:

2.8. На первом этапе, который производится в момент передачи товаров Покупателю, сдача-приемка осуществляется по количеству мест и по проверки целостности фабричной упаковки. Вскрытие фабричной упаковки не производится, за исключением стеклоизделий, фасадов, столешниц и штучных изделий, которые пересчитываются и осматриваются при доставке, претензии по количеству и качеству по ним в дальнейшем не принимается.

Изделия, выполненные из натурального материала (массива дерева) или с использованием шпона натурального дерева могут иметь оттенок, незначительно отличающийся от оттенка на выставленном образце и другой рисунок фактуры среза дерева, что свойственно изделиям из натуральных материалов и браком не является.

Покупатель не должен самостоятельно вскрывать фабричную упаковку переданных ему товаров и обязан передать эти товары бригаде сборщиков в том же виде, в каком он их получил.

В случае обнаружения повреждений целостности упаковки Покупатель обязан вместе с представителем Продавца распаковать, осмотреть и произвести приёмку изделий из этой упаковки по количеству мест и качеству.

Сборка осуществляется в присутствии Покупателя или его полномочного представителя, при их отсутствии на момент начала работ, сборка не начинается.

2.9. На втором этапе сдачи-приемки, который производится по окончании сборки, навески, установки товаров у Покупателя, сдача-приемка осуществляется по качеству, количеству переданных товаров и их соответствию дизайну-проекту.

2.10. Окончание второго этапа сдачи-приемки товаров оформляется Бланком доставки, в котором отражаются все выявленные недостатки, несоответствия и изменения, внесенные в эскиз.

2.11. Сдача-приемка товаров, сборка и навеска которых по условиям настоящего Договора осуществляется Покупателем самостоятельно, производится в момент передачи товаров Покупателю по количеству переданных товаров и их соответствию Спецификации. Окончание сдачи-приемки товаров оформляется Бланком доставки товаров. Претензии по качеству Товара принимаются только при наличии фабричной упаковки, которая сохраняется до момента окончания сборки.

2.12. Право собственности на товар переходит от Продавца к Покупателю с момента доставки товара Покупателю, кроме товара, проданного в кредит при котором право собственности на товар переходит после полной оплаты стоимости товара.

2.13. Работа выполняется материалом, оборудованием и инструментом Исполнителя.

2.14. Исполнитель имеет право привлекать субподрядные организации для выполнения отдельных видов работ в рамках настоящего договора, при этом контроль за качеством выполнения данных работ лежит на Исполнителе.

3. Порядок и условия оплаты.

3.1 Покупатель может оплатить передаваемые ему Продавцом товары с использованием по выбору следующих вариантов расчетов:

3.1.1. В размере полной 100% стоимости товара при заключении Договора;

3.1.2. В размере не менее 70% стоимости Товара, что составляет _________________ (________________________________________________________________________________), одновременно с подписанием настоящего Договора, и оставшуюся часть от суммы, указанной в Спецификации за 5 дней до окончания установленного срока изготовления товара, указанного в п.2.1. Договора.

3.1.4. Произвести оплату безналичным платежом. Днём оплаты считается день поступления денежных средств на расчётный счёт Продавца. При этом срок поставки товара, установленный в пункте 2.1. настоящего Договора, начинает исчисляться со дня, следующего за днём оплаты.

3.2 Передача товаров Продавцом и принятие товара Покупателем осуществляется путем доставки товаров до адреса Покупателя.

3.3. В случае невозможности заноса или подъема изделия в связи с конструктивными особенностями дома (помещения), Продавец оставляет за собой право отказаться от проведения этих работ, осуществив доставку до подъезда. Покупатель должен заранее предупредить о нестандартных размерах проходных путей, для правильного подбора товара.

3.4. Хранение товара на складе свыше срока, установленного в п. 2.2. Договора, оплачивается Покупателем из расчета 0,1% в день от стоимости товара, но не более 5 % от стоимости работ по настоящему договору.

3.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по настоящему договору.

3.6. Валюта платежа – Российский рубль.

4. Гарантии Продавца

4.1 Продавец гарантирует, что передаваемые им Покупателю по настоящему Договору товары изготовлены в соответствии со стандартами и техническими условиями страны изготовителя и в полной мере соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) Российской Федерации. Гарантийный срок 12 месяцев.

4.2. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока Продавцу или Изготовителю товара.

4.3. Стороны определили, что в случае обнаружения в Товаре недостатков их устранение производится бригадой сборщиков Продавца в срок не более 30 рабочих дней (срок необходимый для изготовления деталей мебели в соответствии с п. 2.1.Договора) со дня предъявления требования Покупателя (ст. 20 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

5. Ответственность сторон

5.1. Не допускается необоснованный отказ Покупателя от приемки Товара, предусмотренного Спецификацией.

5.2. За нарушение срока предоставления полностью оплаченного Товара, Продавец уплачивает проценты в размере 0.01% но не более 5% от стоимости работ.

5.3. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Продавцу проценты 0.1% но не более 5 % от неоплаченной стоимости Товара.

5.4. В случае если доставка по настоящему Договору осуществлена своевременно, но какая-либо из позиций Товара оказалась с механическими повреждениями или не соответствует Спецификации, Продавец обязуется произвести ее ремонт либо замену за свой счет в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня предъявления претензии.

5.5. В случае нарушения сроков оказания услуги по доставке и (или) сборке Товара в срок, предусмотренный п. 2.1., настоящего договора, Продавец уплачивает 0.1% от оплаченной стоимости доставки и (или) сборки, начиная со дня установленного срока доставки и (или) сборки (п.5 ст.28 «Закона о защите прав потребителей»).

5.6. Повторная доставка или сборка по вине Покупателя (из-за отсутствия самого Покупателя в месте получения Товара или лица, действующего на основании письменной доверенности, внесения конструктивных изменений в область помещения, предназначенную для установки изделия по индивидуальным размерам заказчика) оплачивается дополнительно по двойному тарифу в кассу Продавца.

5.7. Покупатель обязуется самостоятельно принять меры для обеспечения сохранности своего имущества на территории производства работ бригадой сборщиков Продавца (п. 2.5.).

5.8. Поставщик не несёт ответственности за какой либо нечаянно причиненный бригадой сборщиков материальный ущерб имуществу Покупателя (любая часть интерьера дома, мебель, покрытие стен, потолка и пола), которое не возможно переместить из зоны проведения монтажных работ, если таковой ущерб произошел из-за несоблюдения Заказчиком п.п. 2.5. и 5.7.настоящего Договора.

5.9. Продавец не несёт ответственности за монтаж техники, приобретенной Покупателем.

5.10. Продавец не несёт ответственности за осуществляемые бригадой сборщиков дополнительные работы не указанные в настоящем Договоре.

5.11. В случае отказа Покупателя от Договора в срок более чем через сутки, с даты заключения настоящего Договора до момента передачи товара, сумма предоплаты за товар возвращается за минусом расходов Продавца (п.3 ст.497 ГК РФ).

6. Уведомления и сообщения

6.1. Уведомления являются обязательными в случаях, когда они предусмотрены настоящим Договором, а также, тогда, когда одна из сторон обратится к другой стороне с просьбой об уведомлении ее по какому-либо вопросу.

6.2. Уведомления будут считаться поданными надлежащим образом, если они отправлены заказным письмом, телеграммой, посредством факсимильной связи, телефонограммы, а также с использованием иных средств связи, по адресу (телефону) предоставленному Покупателем при заключении настоящего Договора.

6.3. В случае внесения конструктивных изменений в область помещения, предназначенного для установки Изделия по индивидуальным размерам заказчика, Покупатель обязан в полном объёме оплатить Продавцу работы по изменению конструкции Изделия.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами на основе согласия и взаимопонимания. Если согласие на переговорах не будет достигнуто, то спор подлежат разрешению в соответствии с нормами Гражданского законодательства РФ.

8. Прочие условия

8.1. Первый выезд замерщиков оплачивается отдельно и при заключении настоящего Договора входит в окончательную стоимость изделия.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения каждой из сторон своих обязательств по нему.

8.3. Изменение и расторжение настоящего Договора возможно исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон.

8.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: природные бедствия, пожары, эмбарго, военные действия.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному договору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно известить другую сторону.

9.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон вправе расторгнуть договор и не возмещать убытки, если эти обстоятельства будут продолжаться больше 3-х месяцев.

9.4. При прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по настоящему договору, незамедлительно возобновляет их исполнение, о чем в трехдневный срок уведомляет другую Сторону.

5 шагов и мебель у вас дома

Типовой договор поставки мебели
№

г. Москва
« » января 20 г.

ООО «__________», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице, действующего на основании, с другой стороны, в дальнейшем также именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - «настоящий договор» или «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передавать в собственность Покупателя товар и оказывать услуги.
1.1.2. Наименование, количество и цена, Товара указывается в Соглашении «О товаре», являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее Соглашение «О товаре» именуется «Спецификация»), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар.
1.1.2. Оказание услуг (а так же выполнение, в случае необходимости, дополнительных работ) производится Продавцом на условиях, согласованных сторонами в Соглашении «Об услугах и работах».
1.2. Приобретаемый товар Покупатель заказывает по результатам ознакомления с предложенными Продавцом образцами товаров, а так же каталогами.

2. НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО И ЦЕНА ТОВАРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Наименование, количество, цена товара, порядок расчетов, указывается в Спецификации.
2.2. Срок поставки товара, адрес поставки товара, условия сборки Товара указывается в Спецификации

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Продавец имеет право на досрочную поставку товара.
3.2. Условия Доставки товара указываются в Спецификации.
3.3. В случае просрочки приёмки товара, доставленного в адрес Покупателя силами и средствами Продавца, повторная доставка товара Покупателю осуществляется на условиях самовывоза, или может быть осуществлена по соглашению Сторон силами Продавца за счёт Покупателя.
3.4. Уведомление Продавца о готовности товара к доставке Покупателю. При поступлении товара на склад Продавца, Продавец обязуется направить Покупателю уведомление о своей готовности поставить товар.
3.5. Уведомление Покупателя о готовности принять товар. Покупатель обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения от Продавца уведомления о готовности поставить товар Покупателю направить Продавцу встречное уведомление о своей готовности принять товар в месте доставки. По получению указанного уведомления Продавец приступает к исполнению своих обязательств по доставке товара Покупателю.
3.6. Документы, предъявляемые Покупателем Продавцу перед приёмкой товара. 1) документ, удостоверяющий личность Покупателя или его представителя; 2) доверенность, оформленная надлежащим образом.
3.7. Оформление приёма-передачи товара. Приемка-передача товара оформляется накладной по унифицированной форме, с момента подписания которой Сторонами, обязанность Продавца передать товар Покупателю считается исполненной. Приёмка-передача товара может быть оформлена актом приёма-передачи, в том числе и до сборки товара.
3.8. Сборка товара. Продавец обязан приступить к сборке товара не позднее 7 (Семь) рабочих дней с момента передачи товара Покупателю при условии отсутствия между Сторонами иного соглашения о времени начала сборки, а Покупатель обязан обеспечить Продавцу беспрепятственный доступ в помещения для проведения сборки.

4. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
4.1. Гарантийный срок на товар действует с даты подписания Сторонами накладных на товар. В случае, когда гарантийный срок не определён в документах, прилагаемых к настоящему договору, считается, что гарантийный срок на товар установлен Продавцом на 6 (Шесть) месяцев. Гарантийный срок не распространяется на «расходные» комплектующие (лампы, фильтры, предохранители и т.п.).
4.2. Гарантийные обязательства Продавца прекращают свою силу, в случае если сборка товара (в том числе повторная - при перемещении товара из помещения в помещение) была произведена Покупателем с нарушением норм сборки, а так же в случае, когда эксплуатация мебели производилась с нарушениями правил эксплуатации мебели.
4.3. Покупатель обязан сообщить Продавцу об обнаруженных недостатках в письменном виде (далее - претензия), и пригласить в место нахождения товара представителя Продавца, который в присутствии Покупателя обязан составить Акт о браке. В Акте подлежат описанию обнаруженные недостатки с указанием даты и номера накладной, по которой товар получен Покупателем. Представитель Продавца обязан составить Акт о браке в срок 5 (Пять) рабочих дней с момента получения письменной претензии Покупателя. Акт о браке составляется в двух экземплярах и вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. Продавец вправе в течение 9 (Девяти) рабочих дней с даты составления Акта о браке, провести дополнительную проверку товара.
4.4. Продавец обязан удовлетворить претензии Покупателя в срок не более 20 (двадцати) дней.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством России.
5.2. Ответственность за несоблюдение Продавцом сроков передачи/замены товара. В случае несоблюдения сроков передачи товара (части товара) Покупателю, Продавец выплачивает Покупателю пеню в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от цены несвоевременно переданного товара (части товара) за каждый рабочий день просрочки, но не более 10 (Десять) процентов от цены товара (части товара).
5.3. Ответственность за несоблюдение Покупателем сроков оплаты товара. За просрочку оплаты товара Покупатель обязан уплатить Продавцу пеню в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процентов от неуплаченной в срок суммы за каждый рабочий день просрочки, но не более 10 (Десять) процентов от не уплаченной в срок суммы.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
7.2. При наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в настоящей главе, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону, приложив официальный документ. При отсутствии своевременного извещения виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
7.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет за собой соразмерное сроку их действия увеличение срока исполнения обязательств по настоящему Договору.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
8.2. Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров путем переговоров. В случае не достижения согласия, спор рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы.
8.4. Все дополнения и изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, если они составлены в письменной форме, были согласованы обеими Сторонами путём совершения под их текстом собственноручных подписей представителей Покупателя и Продавца, а так же проставления оттисков печатей Сторон. Проставление оттиска фирменной печати Покупателя на подпись представителя Покупателя, действующего на основании доверенности, не требуется.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН